能按照协议书约定时间开工的，工程师应以书面开工通知承包人，并相应顺延工期。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，相应顺延工期；因承包人 1、2，8.3m以上雨水管由网架单位负责施工的原因，兹提出网架1、2雨水管增加工程变更。J-X号，载明由于甲方要求，网架1天基板局部拆除的原因，兹 ...

意见。 在本案的审理过程中，根据仲裁规则的规定，仲裁庭就本案中有关申请人索赔凭据的专门问题委托了北京永拓会计师事务所进行审计。北京永拓会计师事务所对 工程项目经理部（乙方）于1998年3月16日订立的“停工损失补偿及抢工期协议”规定：“因甲方没有按工程进度及时供应意大利进口设备至安装现场，造成乙方现场 ...

意见。 在本案的审理过程中，根据仲裁规则的规定，仲裁庭就本案中有关申请人索赔凭据的专门问题委托了北京永拓会计师事务所进行审计。北京永拓会计师事务所对 工程项目经理部（乙方）于1998年3月16日订立的“停工损失补偿及抢工期协议”规定：“因甲方没有按工程进度及时供应意大利进口设备至安装现场，造成乙方现场 ...

部分工程价款为x.72元，对于该工程价款，本院予以确认，新苑公司已支付工程款x元，其余部分应予支付。因楼层设计变更等造成停工，其原因系新苑公司造成，故对于该 桩基重做的事实，其不与荣晟公司共同审定损失数额，对于荣晟公司提供的索赔申请认可其真实性，又不予答复，故对于该部分损失，以荣晟公司申报为准，故予以 ...

竣工验收及结算、质量保修及保修金的扣除、违约、索赔和争议、工程延期等一系列条款，均按照甲方与业主所签订的建设工程施工合同及补充协议执行。本合同附随一份甲方 合同没有包括的条款也按原合同条款执行；第3款约定：因甲方的原因或其他配合因素造成的停工，一切损失由甲方承担，另外工期也随着延长；第5款约定：因乙方 ...

。在根据第48.1款规定发出交工证书后，业主就不应对本担保再提出任何索赔要求。此担保应在上述交工证书发出后的14天内退还给承包人。30.2（ 。”“工期延误，不论何种原因，合同价格都不予调整。”“全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任修复终止证书后失效。”因设计变更而延长工期 ...

二)违约与索赔约定：“甲方不按合同约定履行自己的各项责任，未按合同期限支付款项或者其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付基价、违约金或者因其违约 并不是我方单方制作的，而是来源于工程监理单位、修复单位。监理单位出具指令认定德源宝公司的混凝土质量不合格，要求我方停工并进行修复，我方为此产生了 ...

龙元公司申请诉讼保全是有事实依据的，且符合法律规定。至于乾鸿公司的其他索赔部份，因无事实和法律依据，且与本案无关。基于以上理由，请求法院驳回乾鸿公司的 并相应顺延工期，由于龙元公司原因而暂停施工的，由龙元公司承担停工损失，不相应顺延工期等。双方约定合同造价暂定为3，537万元，工程总造价以决算为准。以 ...

%，即x元整。“工程合同”第八条“甲方责任”第一款约定“甲方（被上诉人）未按约定时间支付工程款给乙方（上诉人），乙方有权停工并依法索赔”，按照上述约定， 严格责任，且具有相对性，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间 ...