新校区建设委托监理合同》。双方在合同中约定监理人的权利为：“……在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认 接收四幢学生公寓楼后至本案诉讼前的两年多的时间里河南科技大学对此也未提出异议，河南科技大学要求以原合同约定的工期为标准确认石家庄建工集团有限公司工期违约 ...

一、关于本案是否存在合同内与合同外工程项目问题。 从被告提供的中标通知书和原告提供的协议书、工程科技档案、最终工程款汇总表、蔡玉春对本工程结算的承诺书等证据看 的时间是2001年5月20日，而“清基、清表等各项工程量及机械台班”中蔡玉春确认工程量的时间是2001年11月12日，作为负责人蔡玉春的确认 ...

本案二建公司仍以工程未经验收继续扣留保修金的主张无事实和法律依据，本院不予支持。 针对第四个争议焦点。 本院认为：根据双方《建设工程施工合同》关于工程款（进度 在此后的28天内即要支付完毕。但基于双方工程价款最终结算的时间是2007年2月6日，现网架公司认为从该日起并给予二建公司28天合理付款期限后， ...

，金碧路指挥部有意拖延时间，至今未进行终审结算。按照建设工程施工合同条件第27条、第28条之规定：竣工结算应在发包方收到承包方竣工报告和结算资料一个月内办理 、6月10日会议纪要，证明原玉溪园林公司已按被告指挥部的要求于6月30日前将竣工资料和结算资料送交监理公司。 三十三、1999年5月26日，被告 ...

双方又签订了《建设工程施工合同补充协议》约定：基础工程和主体工程实行包工包料全面包干施工，按主体工程单位建筑面积单价每平方米490元进行工程预结算，建筑面积以国家 竣工验收之前，使十八冶四公司无法在约定的时间内履行交付竣工验收资料及备案登记资料的义务。但在工程进行竣工验收后，十八冶四公司仍以红日公司未 ...

在双方约定期限内返修或完善，之后按本条款要求再进行验收，直至工程符合要求，验收合格；被上诉人或有关部门验收合格，签署完整的验收报告之日为本工程的竣工 工程竣工和交付的时间是2004年6月1日，此后被上诉人曾将全部结算资料交付过上诉人，由于双方有争议没有完成结算，之后被上诉人将结算资料取回，而合同约定在 ...

建筑外墙面积是不确定的，也不具备结算条件，没有最终结算。 5、2004年11月21日原告催告验收和告知被告未经验收擅自使用违法的通知书及查询邮件回单 ，因此均为有效合同。由于原告提供的中标合同签订时间在后，可以视为对原合同有关内容的变更和重新约定。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律 ...

年11月12日，地电处与中建成都分公司某订了一份“建筑安装工程合同”。合同约定：建设单位为地电处，施工单位为中建成都分公司。工程地点为成都市X乡X 说明书和有关规定编送地电处审核，经市招标事务所审定后的施工图预算作为工程拨款和结算的依据，这一部分不再办理工程结算（政策性调价按文件规定办理），预算和包干 ...

验收是针对吉豪花园二期整体工程而言”。故本案所涉工程的验收和结算应适用2002年12月26日的建设工程施工合同的相关条款。该合同约定“发包人在收到竣工结算报告的 月3日对吉豪花园进行了纳税项目登记。深圳中海公司认为陆南公司的上述证据发生的时间在一审起诉前，不属于新证据，其现在提交，已经超过了举证期限， ...

”，建筑公司提交结算报告和邮电局批准结算报告的时间均是1993年10月20日。合同签订后，由通榆县工商局进行了鉴证。4月12日，中国建设银行通榆县支行为 《建设工程竣工验收证书》上明确载明的工程造价栏内的137万元，应为双方对原合同造价约定不明的最后确定。(3)建筑公司提供的时间为1995年11月28 ...