向某某司移交装修房屋钥匙的报告。拟证明：基础工某于2007年8月29日验收合某，主体工某在2008年3月26日已全部完成，有关某程竣工某收的情况 是由某某司单独出具，根据规定必须由相关某能部门共同参与才能进行工某的质某验收。 证据24，不予认可，质某意见与证据23一致。 证据25，真实性予以确认，但不 ...

工作。隆基公司于2004年10月12日出具工程竣工报告。隆基公司在竣工报告中注明未完工程是“设备层以下砌体及室内外装修和水电安装等为甩项工程， 的前提。因此，配套公司应当在接到隆基公司的竣工报告后，及时组织有关设计、施工、工程监理等单位参加工程竣工验收、检查建设项目是否按照设计要求和合同约定全部建设 ...

暂定价，工程以实分段结算，完工后按审定的施工预算办理决算，验收报告签证后，尾款剩余2%作为质量保证金，待保修期满后20天内，一次性返还。在合同的未尽事宜 的事实予以承认，在施工过程中，亦直接向广兴公司支付了部分材料款和工程款。工程竣工验收后，广兴公司尚有部分工程款未获清偿，并最终以诉讼的方式通过法院的 ...

龙源监理公司《关于县文化中心工程竣工验收的情况汇报》，3、2006年4月21日大余文化中心筹建办《关于文化中心小会议厅隔音效果装修的意见》，4、2007 原告认为不能扣减楼地面找平和天棚抹灰的工程价款，竣工验收报告、施工验收记录、监理公司证明天棚抹灰和楼面找平工程已经全部完成，被告已经使用一年多，可能 ...

实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以移 根据工程监理补充协议可以反映，华东公司至少在2009年3月25日尚未完成所有的装修工程项目施工工作；3、根据华东公司2009年5月13日的回函可以反映， ...

有权拒收，乙方承担返工及延期交付的责任；工程竣工验收通过，乙方向甲方提供工程保修单，保修期为2年，保修期从竣工验收通过之日算起；合同签订当日甲方支x% 检测报告及金额为1,400元的检测费收据，检测报告载明的检验类别为竣工验收，该报告中检测单位对120项装修内容提出整改建议。某公司表示，某公司从未见过 ...

6月7日提出19条整改措施，6月10日向质监站报告其已整改完结，协华公司盖章并签署确认意见，次日又去函请求质监站签发《工程竣工验收证书》，6月15日，质监站签发《工程竣工验收证书》准许将工程交付二次装修的事实，可予认定。期间，协华公司与中建三公司于6月13日签订《关于对 ...

技改公司在追索工程款的同时，作为附随义务，其也应在判决生效后立即将该工程竣工验收所需的文件、技术资料等交给枫叶公司；关于尚欠工程款的数额问题，经双方 2007年4月24日《住宅楼五层至二十六层公共走廊、电梯前室土建与装饰装修工程场地交接单》、2007年4月30日《住宅楼一层大堂土建与装饰装修工程场地 ...

资料后28日内日进行核实。 2、2002年8月28日原告编制的河南煤田地质局科教中心装修工程（第四标段）预算书一份。证明原告投标的造价是x.59元，非投标书 以预算书为依据；原告施工的工程价款不是包工包料，也不是包死价，是可以调整的；承包人应当向发包人提交竣工验收资料和竣工验收报告，经认可后才可以提交 ...

的统建房工程在2005年1月4日前，就已经完成了主体工程，装修工程也接近尾声。 42、2005年10月28日《盘龙区云波社区居委会菠萝村X组居民小组统建房 ：1、云波社区居委会四社统建房人工挖孔灌注桩基础桩基动力试桩检测结果；2、工程竣工验收报告；3、工程竣工报告；4、云波四社新村统建房竣工验收签到表 ...