协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给省建六公司造成的窝工等损失。省建六公司不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范某要求，或发生其它使合同无法履行 省建六公司签订《银苑小区X组团施工工期施工内容补充协议》，约定由省建六公司承建银海地产公司银苑小区X组团工程，约定了交房建筑标准，开竣工日期:开工为 ...

真实性不持异议，但提供1997年3月13日的《建筑工程施工协议》，主张该合同并未约定工期，虽然补充协议有约定工期，但上诉人于1998年3月底前已实际 中扣减7%的综合管理费的请求不予支持。由于该工程项目未经有关部门审批，没有规范的设计图纸和施工图纸，故工程不能办理质量监理和竣工验收的主要责任在于上诉人 ...

其余仍按上述合同执行。张定炯和林建生在该补充协议上签了字。 上述合同和协议签订之后，工程总队按约向云立公司支付15万元质保金。1995年12月，工程 人员在现场进行建材抽样检验、混凝土试压等技术管理和其他管理，并以自己的名义应付设计、质监、安全部门的检查和监督。施工中，云立公司改变了原方案，把原定此楼 ...

合同，约定:恒业公司承包商厦主楼室内装饰工程，总造价（略）元。合同生效后，因设计变更较多、工程款滞后等原因，工程于1996年2月初完工。主楼工程款尚 付30万元，计付保证金110万元。1995年6月3日，双方又签订补充协议约定:恒业公司支付的工程保证金自进入铜城商厦银行帐户至返还期间，不足一年按月息9 ...

的，且认可照片中的COD监测仪和TOC监测仪外柜的外观与本专利的外观设计构成近似。 北京市第一中级人民法院认为： 根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用 仪器设备安装工程合同补充协议》部分内容复印件等证据，以支持其诉讼主张；江河瑞通公司庭前向原审法院提交了下列证据以证明被控侵权产品的设计属于 ...

”工程。后双方又相继签订了《商阜城综合楼工程补充协议》、《商阜城综合楼工程恢复施工协议》、《商阜城综合楼裙房施工协议》等合同文件。上述文件将该项工程竣工 收到原告配套公司对消防、电梯验收合格的通知。根据规定，被告隆基公司已经“完成设计和合同约定的各项内容”符合《验收规定》第五条第一项，而且，在本案中， ...

三期土方工某：双方当事人就该部分的工某价款确认为18.37万元。关于设计变更签证部分：北京天恒公司结算增加费用x.61元（其中建筑装饰工某 。关于北京天恒公司提出对0375首府15#-22#楼建筑面积重新鉴定或补充鉴定的意见，因双方合同约定由平顶山市房管局进行测绘，河南鹰平房地产评估有限公司依据《房屋 ...

至钦州三级公路南宁段工某建设办公室（业主）与广西现代路桥公司（承包人）签订《合同协议书》及《补充协议书》，约定：由承包人承建邕宁至钦州公路改建工某NO.2合同段K22+ 第1、2期的《计量计算资料》已编制出来，黄某组没有证据证明其在签订协议之前，黄某组工某队已先进场施工某事实，因此，黄某组主张第1、2 ...

一、基础岩石某破单价为每立方米17.8元(按品诚公司与白竹洲公司签订的补充协议为依据计算)；二、结算方式：1、长沙品诚水利水电建设有限公司白竹洲项目部按 合某已有的价格因材料、人工工资等原因上涨而变更合某价款，并非因工程设计或工程量的变更导致工程价款的变更，易秉荣所行使的并非其个人意见和个人决定，根据 ...

，承包范围为包工包料。 3、《永定五星级旅游休闲温泉度假村宾馆及附属工程施工合同（补充协议）》，证明：永定客家土楼民俗旅游综合开发有限公司与原告对工程进度 第三人。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百八十六条发包人未 ...