的事实； 6、“关于重申办理厂房过户手续的函”一份，以证明两被告施工改建的房屋属违法建筑的事实。 两被告为证明辩解及反诉的事实，在举证期限内向本院提供了 能就合同的解除协商一致，故原告不能适用该条的规定行使解除权。 那么原告解除合同是否符合法定解除的条件《合同法》第九十四条规定了法定解除的条件：“（一 ...

C栋工程，但后来履行该施工合同的实际主体是中南分公司，由中南分公司组织进行施工，并收取工程款。2006年5月30日，中南建筑公司承包经营的中南分公司又以 为被告，故本案不应追加代小华为被告。一审处理并无不当。3.本案是否应依法中止审理。海港房地产公司提出海港房地产公司于2009年5月26日在重庆市九龙 ...

其他形式。”、第七十七条规定“当事人协商一致，可以变更合同。”，因此一审法院这种理解完全违反了合同法的基本原则即合同自愿原则。由于本案上诉人与被上诉人对水泥货款进行了 中提交了以下证据：《建设工`程施工合同》，证明其与呈贡二建司系工程发包关系，其与呈贡二建司在合同中明确约定建筑材料由呈贡二建司自行采购 ...

郝某某没有提交其取得相关建筑施工企业资质的证据，故该协议无效。郝某某作为实际施工人付出了劳动应当得到相应的劳动报酬，可以要求王某某参照合同约定支付工程款，且王 ，郝某某没有在规定的期间内提出变更诉请，故原审程序违法。2、我是林州市建筑工程一公司的代理人，郝某某起诉我主体错误。3、工程至今没有结算，双方 ...

郝某某没有提交其取得相关建筑施工企业资质的证据，故该协议无效。郝某某作为实际施工人付出了劳动应当得到相应的劳动报酬，可以要求王某某参照合同约定支付工程款，且王 ，郝某某没有在规定的期间内提出变更诉请，故原审程序违法。2、我是林州市建筑工程一公司的代理人，郝某某起诉我主体错误。3、工程至今没有结算，双方 ...

建设工程的工程造价以及能某某提交的署名为“涂金宝”的“放弃申明”的内容及签名是否凃某某亲笔所写进行鉴定。该鉴定中心于2006年11月17日出具了《 转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据《民法通则》第一百三十四条 ...

江西赣州昌顺工程建设监理有限公司安远办事处、安远县建筑设计院、安远县工程质量监督站分别出具证明，证明龙泉花苑主体结构在2008年2月份前全部封顶验收合格。5 是正确的。被答辩人引用《合同法》第七十七条牵强附会，“当事人协商一致，可以变更合同”，在《回复函》中答辩人既没有签名，也没有明确表示同意延期，更 ...

江西赣州昌顺工程建设监理有限公司安远办事处、安远县建筑设计院、安远县工程质量监督站分别出具证明，证明龙泉花苑主体结构在2008年2月份前全部封顶验收合格。5 是正确的。被答辩人引用《合同法》第七十七条牵强附会，“当事人协商一致，可以变更合同”，在《回复函》中答辩人既没有签名，也没有明确表示同意延期，更 ...

证明被告欠原告租赁费x.46元。 提交证据7，晟华公司的工商登记情况及名称变更的由来。 被告对原告提供的证据发表质证意见认为： 被告晟华公司对证据1 某某的证据没有异议。 被告成某某向法庭提交证据1，建筑施工物资租赁合同一份，证明该合同有原山东金星建筑集团有限公司的法定代表人王某甲签字予以认可。 证据 ...