图纸及开工条件，未能按合同约定的日期支付工程款，致使施工不能正常进行;......4.不可抗力。签订合同时，天凯公司出具工程预算清单，预算工程造价合计x.26元。 年10月、11月有雨雪天气13天，根据合同约定降雨、降雪应视为不可抗力，可以顺延工期，法院对于天凯公司该项答辩意见予以采信。 华星公司认为 ...

。魏某未能证明库房建筑质量符合相关标准，在此情况下证明库房在雪天倒塌属于不可抗力的证据不足。倘某所举司法鉴定意见书，虽系倘某单方委托所作，但 ，是双方的真实意思表示，且租赁合同明确约定“双方财产保险各自办理，租赁期间因不可抗力或自然灾害造成财产损失由各自承担和处理”，这场暴雪是众所周知的自然灾害，无法 ...

月16日至2016年3月20日，租金每年x元，先付后用，租赁期间因不可抗力致使乙方（原告）不能经营的，损失共同承担。在原告租赁经营期间遇到了城市X 有效，双方均应依照合同约定全面履行各自的合同义务。按合同约定原告在租赁期间因不可抗力致使不能正常经营的，损失由双方共同承担，故被告应承担相应责任，本院对二 ...

赔偿责任。被告辩解称造成乔某佳死亡的主要原因是当天强降雨的恶劣天气，属于不可抗力。本院认为，该降雨并不是百年一遇或者几十年一遇，不能认为属于法律意义上 人水电十一局负有不可推卸的责任。上诉人称设置的彩钢瓦被大水冲走，是不可抗力，其理由不足。因为上诉人作为施工人不仅仅负有设置明显警示标志和采取安全措施的 ...

，但又认定上述合同条款有效，系自相矛盾。二、延期交房系被申请人过错和不可抗力造成。被申请人拒不办理土地使用权过户，致使无法办理建设工程规划许可证，被规划部门 的因素，也有施工许可手续不齐被勒令停工的因素，但上述因素均不属于不可抗力，延期交房的责任不能免除。自然人居公司作为有资质的从事房地产开发的公司 ...

未尽安全注意义务，存在一定过错，造成肖某明受伤死亡主要是因大风造成，属不可抗力，被告没有过错责任；三原告请求赔偿数额过高，不同意三原告的诉讼请求。 经 辩称理由，本院予以采纳。被告认为肖某明摔伤死亡，主要原因是瞬时大风造成，属于不可抗力，自己没有过错的辩称理由，经查，肖某明在施工过程中，虽发生突发瞬时 ...

某装修、增加设备设施归甲方所有，并且甲方不予以补偿；因自然灾害、政策变化等不可抗力造成本合同不可履行的，双方解除本合同并互不追究违约责任，但应按合同约定 不按约定支付租金达三十日以上，XX公司有某解除合同；因自然灾害、政策变化等不可抗力造成本合同不能履行的，双方解除本合同并互不追究违约责任，但应按合同 ...

应当属于原告违约，故定金不应退回。2010年9月29日国家颁布的措施并不属于不可抗力的因素，也不是不可预见的。根据被告查询，原告交纳社会保险已经超过1年， ，原告主张是由于国家政策的变化致使无法以银行按揭的方式支付购房款所致，系不可抗力。被告则主张是由于原告自身某因未在协议约定的期限内到被告处签订某式 ...

辩某，原告违反停车场的规定私自将车开走停在停车场之外的路边被洪水冲走是不可抗力和原告的疏忽大意造成的，与被告无关，应驳回原告的诉讼请求。 根据原被告的诉 万元诉求过高，本院不予全部支持。至于被告辩某原告客车损毁系不可抗力造成的与其无关，不可抗力是不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，北方夏季汛期下 ...

向有关部门主张自己的权利。在庭审中，原告也未能提供其未及时主张权利存在不可抗力的原因或有正当理由的证据。且原告的仲裁申请超过了法律规定的仲裁时效。 ，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。 因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的， ...