出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需 空调配套设施是采用节能环保的地下水循环系统进行，所采用的技术与设备在本县域范围内尚属首例，调试安装需要时间，与延期交房存在一定的关系，依据诚实信用原则和 ...

出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需 空调配套设施是采用节能环保的地下水循环系统进行，所采用的技术与设备在本县域范围内尚属首例，调试安装需要时间，与延期交房存在一定的关系，结合本案情况，被告应 ...

荥阳市人民法院提交的民事反诉状称“为避免几千万元的设备露天存放带来的巨大损失及反诉原告因不能安装、调试可能向供货商承担的违约责任，无奈之下反诉原告 电费）}。 依照争执合同对中原铝业公司付款时间的约定，中原铝业公司应在工程验收后付款90%即x.532元{【x.6元+x.29元-3148.83元（水费） ...

被告结清余款11万元。原告收到定金之日起70天内交货，调试期为20-30天，双方还约定了验收、违约责任条款。合同签订后，被告于2007年7月9日 支付28万元，共计支付99万元。原告按约定制作、交付设备，被告收到设备后以种种理由拒绝安装和调试，并拒付设备11万元尾款，现已逾期两年。按照合同约定的违约金 ...

转移，运输方式及到达站（港）和费用负担，检验标准，违约责任，成套设备的安装与调试，结算方式、时间及地点，合同争议的解决方式等内容进行了约定。在合同第 、付款和付款条件、交货条件、包装及唛头、技术文件、标准和检查、技术服务和验收、保证、索赔、不可抗力、税务、仲裁、合同生效及其它、法定地址、保函样本等内容 ...

发送一台价值x元的血球仪给妇幼保健院，同年6月27日安装完毕，7月7日签收验收合格单。东瑞公司在办理融资租赁手续过程中，因妇幼保健院提供的资料 x血细胞分析仪，于2009年10日22日前调试完毕，保修期一年；新宁县妇幼保健院对该替换后的血球仪的质量异议，须经有医疗设备质量鉴定资质的鉴定机构鉴定。 三、 ...

南昌电信负责提供东方网络电视平台运营所需的网络资源与服务器设备。被告东方公司负责东方网络电视平台安装与调试、节目传输、提供网页界面及相应的技术配合。东方网络 ，被告南昌电信提供的《东方网络电视产品销售协议》、《东方网络电视项目验收确认单》、2005年12月29日原告代理人孙黎某致被告江西电信、被告南昌 ...

到帐后15日内发货。安装完毕之日起3日内付合同总款的10%即人民币x（大写：人民币贰拾叁万伍仟元整），供方在确认货款到账后安排调试。2、需方在 交货方式为：代办运输。根据需方要求，供方代为办理电梯设备的运输，电梯设备的运输费用全部由供方承担。双方对产品质量验收也作了约定，需方应在收到本合同产品之日起 ...

中亚巨力电子设备有限公司（简称中亚公司）与南京台源信息产业有限公司（简称台源公司）于1999年11月12日签订的LED显示屏工程合同书及工程验收报告、中亚 向臧其准采购的，由于苏州市中级人民法院现场不具备安装条件，显示屏在2000年3月底完成调试，工程推迟安装。该证明仅有中亚公司的盖章。（2004）常 ...

＂项目，该项目由华信公司开发，且本案标的电梯接货地就是＂金华苑＂工地，安装、使用电梯的就是＂金华苑＂小区商品房，上述事实说明了本案的购销合同发生在奥的斯 购买电梯八台，总金额为人民币416万元。其中电梯的设备款、运输费、脚手架款为（略）元；安装费、技术指导、监督、调试费等用为（略）元。同年2月13日， ...