石施工，坚持采用手工方式施工，工程慢一点没关系。拟证明出现了双方签订合同时的不可抗力及反诉人同意工期延期； 6、被反诉人申请的证人胡志红出庭作证证实：2006 全面履行各自义务。虽在合同的履行中，被反诉人未按时完工，但系不可抗力和反诉人因素所致，并征得了反诉人同意；且在工程没有正式验收，工程款未予结算 ...

无异议，但该证据只能证明钉子户影响了房屋办理房产证和验收合格，并不是不可抗力的因素。 原、被告对本院依职权调取的证据没有异议。 经本院对证据审查认证 按约定交付房屋，被告应当承担逾期交房的违约责任。对于被告提出因冰灾不可抗力的原因延期交房，本院认为2008年年初的冰冻灾害系株洲市自1954年以来遭遇 ...

原告伤残等级、由此遭受的精神打击程度、双方的过错情况及重庆市的生活水平现状等因素加以确定，原告主张5000元，数额过高，结合本案具体实际酌情确定为2000元 ，导致遇暴风雨天气因积水而倒塌，因此应当认定被告明显存在过错，原告受伤并非不可抗力所致，故对被告的该抗辩意见不予采纳。被告认为原告的伤残等级及续 ...

中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿 和货物本身的自然性质……造成而负责。在本案事故中，虽然存在洪水的因素，但并不构成不可抗力，根据海事事故调查结论，本次事故的发生是由于驾驶不当所致， ...

的规定认定为道路交通事故损害赔偿，但应考虑本案中财产致人损害赔偿的特定因素。上诉人认为原判存在以下问题：首先，原判决对事故中的路牌是一般刮风吹跌 。二、原审认定事实清楚，适用法律正确，应维持原审判决。1、路牌的跌落是不可抗力所致。上诉人上诉时一再强调一审没有区分到底是“刮风”还是”台风”吹跌路牌，答辩 ...

的定金应双倍返还给易初莲花公司，并赔偿易初莲花公司由此造成的经济损失（不可抗力除外）。2003年9月17日，该地块被武汉市土地交易中心挂牌交易，楚都公司以 二审判决认定本案中楚都公司应交付租赁物的时间是合理的，即扣除因政策调整等因素延误的时间（2003年4月6日至2003年12月15日，为253天）后 ...

期限和方式为先付租金后使用。租金支付按期限一年一次付清，如遇不可抗拒因素导致该合同无法履行时，甲方应按乙方实际使用租赁时间收取租金，剩余租金全额退还 合同口头达成一致的情况属实。合同是协商解除的，而且是由于政府的拆迁，属不可抗力，双方均不存在违约问题，故合同约定的5000元租期保证金，张某某应当返还给 ...

双方在协议中并未约定DJ口播停播的解决方式。根据协议约定变更广告播出形式需因不可抗力，且需双方协商同意。而迪拓鸿业公司提出DJ口播停播的理由并不属于 调整播出时间、播出方式问题。根据双方所签《广告发布协议》的约定，因不可抗因素导致合作栏目和广告无法按照原定计划播出，迪拓鸿业公司需提前通知中航国旅公司， ...

所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的，设计变更和工程量增加的，不可抗力，专用条款约定或工程师同意工期顺延的其他情况；承包人在上述情况发生后14天内 部分洽商变更的价款计算基础已包含税金，鉴定单位在作出鉴定过程中已充分考虑上述因素，故对六十八工程处提出的上述异议理由，本院不予支持。最后，对于鉴定报告 ...

10月31日，在此前我公司发出书面通知，因冰雪灾害、电力设施损坏停电等因素造成工程延迟，加之政府不作为致市政配套工程的通往步行街的通道没有修好，还有 被告却认为遭遇自然灾害、武冈市政府拆迁不到位、市政通道等配套设施未完成等因素属不可抗力，被告合理延迟三个月，不应承担迟延履行的责任。本院认为被告所辩解的 ...