已构成违约，理应承担相应的违约责任。 关于因政府建造磁悬浮需要导致被告工期拖延、办证逾期是否构成免责的问题，从被告提供的×区规划管理局的相关文件显示，涉案房屋也 2009年5月13日起至2009年9月7日止，按银行逾期贷款利息计算的赔付标准支付违约金之诉请，于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民 ...
//www.110.com/panli/panli_8590629.html-了解详情
已构成违约，理应承担相应的违约责任。 关于因政府建造磁悬浮需要导致被告工期拖延、办证逾期是否构成免责的问题，从被告提供的×区规划管理局的相关文件显示，涉案房屋也 2009年5月12日起至2009年9月7日止，按银行逾期贷款利息计算的赔付标准支付违约金之诉请，于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民 ...
//www.110.com/panli/panli_8519873.html-了解详情
构成违约，理应承担相应的违约责任。 关于因政府建造磁悬浮需要导致被告工期拖延、办证逾期是否构成免责的问题，从被告提供的×区规划管理局的相关文件显示，涉案房屋也 2009年5月13日起至2009年9月11日止，按银行逾期贷款利息计算的赔付标准支付违约金之诉请，于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民 ...
//www.110.com/panli/panli_8491304.html-了解详情
构成违约，理应承担相应的违约责任。 关于因政府建造磁悬浮需要导致被告工期拖延、办证逾期是否构成免责的问题，从被告提供的×区规划管理局的相关文件显示，涉案房屋也 2009年5月13日起至2009年9月10日止，按银行逾期贷款利息计算的赔付标准支付违约金之诉请，于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民 ...
//www.110.com/panli/panli_8425784.html-了解详情
构成违约，理应承担相应的违约责任。 关于因政府建造磁悬浮需要导致被告工期拖延、办证逾期是否构成免责的问题，从被告提供的×区规划管理局的相关文件显示，涉案房屋也 2009年5月12日起至2009年8月27日止，按银行逾期贷款利息计算的赔付标准支付违约金之诉请，于法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民 ...
//www.110.com/panli/panli_8394157.html-了解详情
延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。14、工程竣工，14.1、 人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额或计算方法。第三部分专用条款35、违约，延误工期，乙方若未能 ...
//www.110.com/panli/panli_8376879.html-了解详情
签订的《亿f城市花园Ⅰ标段10#、11#住宅楼工程施工合同》；江苏一建支付亿f公司违约金954万元，赔偿亿f公司损失110.9822万元，并承担本案的诉讼费。 结构中州杯标准完成并移交合同规定的全部工程。保证在亿f公司未能及时支付工程款时，按原定进度计划连续施工三个月。 2006年6月22日， ...
//www.110.com/panli/panli_8174119.html-了解详情
于判决生效后三日内向惠源公司支付逾期交付违约金x元。二、惠源公司于判决生效后三日内向新华东公司支付价款x元及逾期付款利息（1、x元×10%=x元部分 13日后开始使用涉诉工程，因此2009年5月13日应当视为工程竣工日期，华东公司逾期交付的期限应自2008年10月16日起至2009年5月13日止，按照 ...
//www.110.com/panli/panli_6689147.html-了解详情
支付违约金，虽然荥阳中原房地产公司提出可依据浦江建筑公司举证的工作联系单来证明门面房延期完工，但仅凭该证据不足以证明浦江建筑公司因此存在违约及逾期 房地产公司未付的工程款中予以扣除。中原房地产公司要求浦江建筑公司承担水电费的利息从2005年1月25日起计算，因中原房地产公司认可浦江建筑公司于2005 ...
//www.110.com/panli/panli_6242359.html-了解详情
法院）提起诉讼，请求：一、判令彭婆公司立即支付材料款x.92元，并要求彭婆公司支付逾期支付材料款的违约金。二、判令彭婆公司立即返还未施工部分的工程 否赔偿铁岭新村X号楼加固费用，数额多少应否赔偿铁岭新村X号楼不能销售期间的利息损失，损失如何计算 本院经审理查明：包括X号楼在内的全部铁岭新村工程的地基和 ...
//www.110.com/panli/panli_5642733.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务