》、《建设工程竣工验收备案表》、挂号信明细、交房入住通知书、交房时间表、办理住房交接手续须知、原告自认的交房时间等证据及庭审笔录、当事人陈述在卷佐证 通知原告在2008年8月6日办理入伙手续的行为，应视为被告向原告交付房屋的行为，原告迟延领取房屋钥匙的行为并不能认定是被告逾期交房，被告不构成逾期交房 ...

》、《建设工程竣工验收备案表》、挂号信明细、交房入住通知书、交房时间表、办理住房交接手续须知、原告自认的交房时间等证据及庭审笔录、当事人陈述在卷佐证 通知原告在2008年7月26日办理入伙手续的行为，应视为被告向原告交付房屋的行为，原告迟延领取房屋钥匙的行为并不能认定是被告逾期交房，被告不构成逾期交房 ...

按《长沙市商品房买卖合同》的约定支付了购房款，被告在向原告发放的交房入住通知书、交房时间表中安排了原告所购买的丰华苑8a栋的交房时间为2008年7 通知原告在2008年7月26日办理入伙手续的行为，应视为被告向原告交付房屋的行为，原告迟延领取房屋钥匙的行为并不能认定是被告逾期交房，被告不构成逾期交房 ...

》、《建设工程竣工验收备案表》、挂号信明细、交房入住通知书、交房时间表、办理住房交接手续须知、原告自认的交房时间等证据及庭审笔录、当事人陈述在卷 ，由原告李某某负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。 审判长杨 ...

》、《建设工程竣工验收备案表》、挂号信明细、交房入住通知书、交房时间表、办理住房交接手续须知、原告自认的交房时间等证据及庭审笔录、当事人陈述在卷佐证 通知原告在2008年7月11日办理入伙手续的行为，应视为被告向原告交付房屋的行为，原告迟延领取房屋钥匙的行为并不能认定是被告逾期交房，被告不构成逾期交房 ...

》、《建设工程竣工验收备案表》、挂号信明细、交房入住通知书、交房时间表、办理住房交接手续须知、原告自认的交房时间等证据及庭审笔录、当事人陈述在卷佐证 通知原告在2008年7月6日办理入伙手续的行为，应视为被告向原告交付房屋的行为，原告迟延领取房屋钥匙的行为并不能认定是被告逾期交房，被告不构成逾期交房 ...

》、《建设工程竣工验收备案表》、挂号信明细、交房入住通知书、交房时间表、办理住房交接手续须知、原告自认的交房时间等证据及庭审笔录、当事人陈述在卷佐证 通知原告在2008年7月6日办理入伙手续的行为，应视为被告向原告交付房屋的行为，原告迟延领取房屋钥匙的行为并不能认定是被告逾期交房，被告不构成逾期交房 ...

》、《建设工程竣工验收备案表》、挂号信明细、交房入住通知书、交房时间表、办理住房交接手续须知、原告自认的交房时间等证据及庭审笔录、当事人陈述在卷佐证 通知原告在2008年8月1日办理入伙手续的行为，应视为被告向原告交付房屋的行为，原告迟延领取房屋钥匙的行为并不能认定是被告逾期交房，被告不构成逾期交房 ...

原告按《长沙市商品房买卖合同》的约定支付了购房款，被告在向原告发放的交房入住通知书、交房时间表中安排了原告所购买的丰景苑X栋的交房时间为2008年6 通知原告在2008年6月28日办理入伙手续的行为，应视为被告向原告交付房屋的行为，原告迟延领取房屋钥匙的行为并不能认定是被告逾期交房，被告不构成逾期交房 ...

在1997年1月至2001年6月息工待岗期间没有生活费。原告因为在2001年7月至2008年3月期间一直领取下岗生活费，且无工资表，一直不知道自己的工资到底 劳动争议仲裁委员会作出湘劳仲不字（2009）第X号《不予受理案件通知书》，以原告的申诉已超过仲裁申诉时效为由决定不予受理。2009年2月20日， ...