实力建筑公司）与被告成龙（河南）房地产开发有限公司（以下简称成龙房地产公司）建设工程施工合同纠纷一案，原告于2009年5月20日诉至本院。本院受理后，依法 损失，停工工人工资及建筑设备租赁费用，理由正当，本院予以支持。停工期间应从工程监理师吴玖明收到原告通知即2007年10月26日起算至2008年3月 ...

5月16日进行证据保全时，通知了校方郑州市第十一中学、施工方华宸公司、监理方代表，但未通知另一方当事人即博鑫公司到场；在整个公证过程中，由华 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，判决如下：被告河南华宸工程 ...

，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，原审法院判决：被告沈阳 沈阳新长城工业有限公司给付李明海维修费5.7万元。 上述事实，有《建设工程施工合同》、监理通知单及处理意见、通知两份、《合同书》、维修费收据及当事人陈述 ...

（以下简称瑞丰公司）诉被告（反诉原告）沈阳天成建筑工程有限公司（以下简称天成公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2004年8月26日作出[2002]沈民(2) 。实际完工日期为2002年6月10日，2002年5月至7月就全部由监理人员检验完毕，交工报告给反诉被告，但对方迟迟不办正规验收手续，造成双方 ...

河南XX公司（以下简称国基建设公司）与被上诉人XXX，原审第三人XXX建筑施工合同纠纷一案，许昌市魏都区人民法院于2009年8月5日作出（2009）魏七民初字 承包协议书》一份，约定了双方的权利义务，其中第九条第1项约定：该工程建设是以甲方(即被告)为法人代表，乙方(XXX)受甲方委托代表甲方对该工程 ...

(以下简称华都宝拉建筑板材公司)与被告（反诉原告）中国航空港建设总公司（以下简称航空港建设总公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理 并验收合格7日内，我方再付工程造x)y891%为完工款。第6.2.5项证明留工程款的5％作为质保金。 证据2，监理通知及往来函件7张（原件 ...

）洛阳XX开发有限公司。 上诉人河南XX有限公司与朱XX、洛阳XX开发有限公司因健康权纠纷一案，不服洛阳市西工区人民法院（2008）西民初字第X号民事判决，向本院提起 ；（4）XX公司与河南XX工程建设监理公司所签建设工程委托监理合同中，只约定监理人对工程质量、进度等进行监理，并无对施工现场的安全保卫 ...

下323.844万元的成套设备并承担违约金6.4769万元。本案是建设工程合同纠纷而非单纯的设备买卖合同纠纷，原告不仅有提供设备的义务还承担着指导安装、 存在问题尽快处理解决。2007年12月19日，被告与建设单位西安市临潼区X排水有限责任公司及监理单位在共同确认现场签证单上载明：……至2007年12 ...

星凯印务有限公司（以下简称星凯公司）与被告常德市第九建筑工程有限公司（以下简称九建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2008年7月7日受理后，依法由 的行为，不能作为证据使用，本院认为该报告系九建公司对停工原因分析，已送达监理人员，对该证据的真实性予以采信。对证据17，星凯公司对真实性无异议，但 ...

顾问,住（略）。 上诉人湖南长工工程建设有限公司（下称长工公司）因与被上诉人湖南建发伟业混凝土有限公司（下称建发公司）买卖合同纠纷一案，不服长沙市天心区 底面甚至滴水。曾多次通知混凝土公司到现场查看,混凝土公司均没有措施及结果，监理方发现楼面渗漏现象严重,责令停工整改，长工公司花了相当多的时间、精力、 ...