在施工过程中操作不规范，不符合《建筑玻璃应用技术规程》的技术要求造成的，根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量包修办法》，“房屋建筑工程 同时，被告对已付款项以及欠款的事实没有提出异议，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，本院对原告请求被告支付 ...

第二，关于本诉停工损失费的问题，这也是本案双方当事人争议的焦点问题。由于施工合同中约定金缘公司应向地矿公司提供压桩施工记录，因此对于此一义务的履行 另查明，原审法院委托的鉴定单位曾就停工损失的确定走访上海市建设工程定额管理总站。上海市建设工程定额管理总站认为，如果停工状态是连续的，则每天按一个台班计算 ...

电力上网及电价审批等事宜、协助调解与当地群众的纠纷、做好施工队伍和质量管理服务。还言明签订合同时原告向被告交纳定金10万元。原告的事务代理人叶兴雪也在合同 投资人原告提供服务性和协助性的工作。故该合同为建设服务合同，被告受托提供一定的服务工作，不属一般意义上的建设工程合同。原告称被告不能为其立项，不能 ...

国家规定；调整方式：双方商定，国家主管部门仲裁。建筑工程施工合同签订后，双方于1992年12月27签订建设工程合同附件（工程款支付办法），约定：1、合同 工程公司直属五工区于1997年8月25日被工商行政管理机关吊销营业执照。沈阳华夏建筑公司于1995年7月4日与刘某某签订脱钩协议书，该协议约定：“一 ...

被告之间的关系，原告事实并不知情，大欣公司也并未与原告之间发生直接的建设工程合同关系。综上所述，一审法院即认定挂靠关系的存在，又无凭无据地否认原告的主体 发包、验收、及办理房地产权证，只是履行开发区管理职责，为本地企业提供良好服务而起中间协调的作用，被上诉人并非该工程的权利义务承受方，与本案无直接利害 ...

违约金1万元。 经审理查明，2002年7月，桓台县建筑工程总公司(以下简称：桓台公司)参加东营市建设工程招标管理办公室的招标活动，同年7月11日，中得了东营 在卷为证。 本院认为，原告是具有建筑施工资质证书的施工企业，其与被告所签订的建设工程合同，主体合格，内容合法，双方当事人意思表示真实，为有效合同 ...

层、二层梁板混凝土的回弹检测强度为17.9MPa。一九九七年九月，为核实工程造价及返修费用，我院委托曲靖地区标准定准管理站(现曲靖市标准定额管理站)对党校集资房工程 支持。按照《建设工程质量管理办法》第四十一条第一款第二项的规定，本工程即使验收，屋面防水工程也在保修时间之内。振亚公司提出合同显失公平， ...

的全部诉讼费用。 被告鸿城公司答辩称:一、关于原告的诉讼请求，本案是建设工程合同纠纷，是关于工程款的拖欠及金额，被告认为原告的第一项、第二项诉请与 代原告支付的劳保基金共（略）元。 四、1、昆明市建筑企业营业保险费用行业管理处于1993年12月6日开具的《云南省昆明市非行政事业性收款收据》一份，编号为 ...

中华人民共和国合同法》第二百六十九条第一款规定:“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。”本案当中，原、被告经某某等协商就原告土建 施工任务的承包人，其主要义务就是按照国家有关建筑企业施工管理的质量标准和技术规范，根据建设工程施工合同对于建筑物质量等级、特定用途、施工期限等方面的约定 ...

件处理。 本案争议焦点为：(一)原告的诉讼请求是否超过诉讼时效；(二)被告施工的工程质量是否符合约定标准。 本院认为，首先，原告的诉讼请求已超过了诉讼时效。最高 项诉讼请求，即请求被告赔偿原告因其工程质量达不到合同要求延误工期的违约金243万元，根据当时施行的《建设工程质量管理办法》第四十五条规定：因 ...