年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故陈某某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项请求法院 ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故王某某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项请求法院 ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》。 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故韩某某、王某某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据， ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故江某某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项请求法院 ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故赵某某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项请求法院 ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故张某某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项请求法院 ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故唐某某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项请求法院 ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》。 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故詹某某、刘某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项 ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》。 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故肖某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项请求法院 ...

年4月至6月，国营7111厂就“航天花园”项目先后取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、温国用(2004)字第x号《国有土地使用权证》。 与烽火实业公司双方在集资建房合同中未约定办证期限，且现行法律对办理集资房产权证的期限并无规定，故黄某诉请逾期办证违约金缺乏事实和法律依据，该项请求法院 ...