的文件一份和长沙气象台出具的2008年2月25日的证明一份，以证明因不可抗力因素导致延期施工应当免责。被上诉人质证认为，1、仅是复印件，不具有法律效力； 合同对不可抗力有明确的约定，即具有十级以上的台风或者六级以上的地震才算不可抗力的重大理由，现房屋可以封顶了，不存在冰灾原因。 本院认为，一、关于诉讼 ...

的诉讼请求。2009年11月10日我国北方地区普降大雪，已达到雪灾标准，属不可抗力，被告不应承担责任。原审中鉴定程序不合法，不能作为认定案件事实的依据。 ，对其证明效力予以认定。被告提供的证据系自行下载的复印件，不能证明系不可抗力，对该证据不予采信。 根据当事人的陈述和本案有效证据，可以确认以下案件 ...

被破坏。请求维持原判。 本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实相同。 本院认为：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争等 未然，损害结果是可避免的，因此在这起事件中，大树被大风吹倒并不属于不可抗力因素。洛峪村委上诉认为其已尽到注意与管理义务的上诉理由不能成立，本院 ...

，更不能供应铁矿石。3、上诉人不能供应铁矿石的行为不是违约行为，而是不可抗力，依法应予免责。办理探矿证、采矿证的主动权在行政部门而非上诉人，上诉人 应依约承担赔偿责任，上诉人称，未办成开采手续的原因在被上诉人及违约的原因系不可抗力，没有事实和法律依据，上诉人上诉理由不能成立，原判认定事实清楚，适用法律 ...

和乙方租赁期内所有的资产清单，经双方签字后作为本协议的附件。9、如有不可抗力或城市统一规划，造成不能履行本协议，协议自行终止，双方互补承担责任。协议由 第三年度的租赁费未能依协议及时交纳，但对于身患绝症的唐某贵而言虽构不成不可抗力也属于特殊情况，且根据协议第四款约定并非未构成“致使本协议不能履行”的 ...

。审理查明，原告龙某某的申请确已超过申请期限，且没有提供证据证明存在不可抗力和其他正当理由，故应依法驳回其诉讼请求。根据《中华人民共和国劳动争议调解 ，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。 因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的 ...

单位株洲市湘科工程建设咨询监理有限公司确认同意，工程停工10天”。“涨大水停工系不可抗力无须承担民事责任”属事实不清，证据不足。2、审计结论应当作为双方的 不能成立；上诉人认为由于台风影响湘江涨大水工程停工10天，不属于不可抗力，但经工程监理单位株洲市湘科工程建设咨询监理有限公司确认同意工期顺延，且 ...

2001年与巩义市城区汽车站家具大世界形成劳动关系，对此情况上诉人应当明知，现上诉人起诉要求确认与被上诉人之间存在劳动关系以及办理退休手续等，并未提供其有不可抗力或者其他正当理由的相关证据，根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，上诉人起诉确已超过仲裁申请期限， ...

应于30天内将上列有偿使用的土地迁出，使该地段成为净地；因法律规定的不可抗力及非前革村原因所致合同不能履行时，双方互不负赔偿义务，并不享有诉权 致使合同不能履行,是因马某某违反法律法规和违约,双方三份合同均约定,因法律规定的不可抗力及非前革村原因所致合同不能履行时,前革村不负责赔偿义务,甘井子区政府于 ...

，新隆公司迟延交付图纸，此事实成立。但新隆公司不应承担违约责任。当时迟延的原因是非典时期，属于不可抗力，依据我国合同法第一百一十七条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任”。双方在签补充协议时没有追究此责任，已依法予以免除。2、铁路设备公司认为，新隆公司隐瞒 ...