官渡区房地产管理处已经变更为被告，该处的房地产管理职能已划入被告。 根据本院确认的法律事实，并综合原、被告双方争议的问题以及原告提出的诉讼请求，本院分述 的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行：双方或一方当事人是公民的，申请强制执行的期限 ...

情况汇报》、《单位工程竣工验收证明书》，证明工期延误的原因是正基地产变更工程设计、增加工程量，工程的质量等级没有进行最终评定的事实。省三建司认为，正基地 司承建的工程质量等级没有达到约定的优良等级的事实成立，故对正基地产提出的该项诉讼请求，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十四 ...

后果，中建七公司的抗辩理由，不予采纳。两原告要求被告支付利息和可得利益的诉讼请求，因不符合法律的规定，不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一 原已提前收取款额，不应重复收取已提前收取额，而且应由中建五局七公司返还或增加业主尚欠工程款的相应额。 平临高速公司辩称：答辩人与中铁五局签订合同后 ...

申请庭外和解，本院予以准许。2008年7月15日，维克公司增加、变更诉讼请求，本院重新指定举证期限。2008年11月17日本案公开开庭审理。原告维克公司的 为由而拒不还款的理由显然不能成立。对郭XX以此为由提出的抗辩意见应不予采纳。 利息是根据双方约定或法律规定支付，郭XX在本案中即使不存在违约行为， ...

期间，旅投公司提出增加一项上诉请求：请求二审法院判令在被上诉人不能以换地权益证书抵偿债务时以其他财产抵偿债务。理由是上诉人在一审时的诉讼请求是要求被上诉人 显然不能成立。关于上诉人增加的要求判令答辩人在不能以换地权益证书偿还时应以其他财产偿还债务的诉讼请求，首先该请求已超过上诉期限，其次以什么财产抵偿 ...

于2004年以(2004)渝二中法民初字第X号民事判决书判决驳回了原、被告的诉讼请求。重庆高院于2008年1月22日以(2007)渝高法民再终字X号民事判决 协议、工程开工令、会审图纸、建设工程规划许可证及登记表、变更通知、原告就被告违法违约变更设计增加一层向被告的请示、停工通知、质量隐患通知、被告于 ...

变更登记，向重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局申请撤销变更登记。5、本案诉讼费用由四被告承担。 审理中，原告增加诉讼请求：1、判令被告操某某立即返还 判决，可在判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。 审判长束杏 审判员徐敏 代理审判员谭铮 二 ...

，货物不能交付的责任在于原告，原告要求解除合同及赔偿损失的诉讼请求不应获得支持。1、交货期限从2006年9月4日延至9月14日的责任在于原告， 2、判令反诉被告支付的定金4395.6美元（或折算为人民币x.78元）归反诉原告所有。诉讼期间华意公司增加诉讼请求，要求反诉被告赔偿损失x.11元，具体构成为 ...

有限公司。 宣判后，原审被告锦泰公司不服，向本院提出上诉，要求撤销原判，发回重审，或改判驳回中国强公司诉讼请求。锦泰公司主要上诉理由为：一、中国 25日的施工日志三本(复印件)，拟证明中国强公司有迟延办理建筑工程施工许可证、变更图纸和增加工程量、通知锦泰公司停工的行为，以及锦泰公司2007年2月28日 ...

责任，均应于判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。二、驳回原告的其他诉讼请求。 上诉人中华联合财产保险公司广州分公司不服上述判决，向本院提起上诉认为：一、 》第二十五条规定：在保险有限期内，保险车辆转卖、转让、赠送、变更用途或增加危险程度，被保险人应当事先书面通知保险人并申请办理批改。第二十六条规定： ...