机构达成一致意见，经中国海南省保亭黎族自治县人民法院委托海南省诉讼证据鉴定中心对争议工程的质量、造价及工程量进行鉴定，海南省诉讼证据鉴定中心指定海南汇德咨询有限公司于 合同》约定的具体的施工项目中没有关于争议之增加工程的表述。合同中约定：挖基础、建筑总体钢筋混凝土结构、内外墙披光、外墙防水乳胶漆、安装 ...

及材料款四十几万元。 舒X等十人认为刘XX未完全履行建设工程施工合同确定的义务，其为此支付了部分款项，具体如下： 1水磨石款（一楼 工资07.2.x元刘XX妻子条 18.水泥06.12.x元印山发货票 .3780元 19.外墙砖07.1.x元 20不锈钢楼梯扶手及六楼护栏07.5.x元 （不锈钢扶手 ...

以下简称：精英公司）为与被告河南红旗渠建设集团有限公司（以下简称：红旗渠公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2009年6月8日向本院提起诉讼。本院受理后，适用 1日前全面竣工，具备竣工验收条件；竣工后在一个月内进行工程结算，如因原告承包的塑钢门窗、防水、外墙涂料、楼梯扶手及窗户栏杆、楼梯间批白所影响的 ...

以下简称“某市政公司”）诉被告上海某机械设备有限公司（以下简称“某设备公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2007年11月26日受理后，依法适用简易程序， 、墙面渗水痕迹主要是由于管道设备有损坏和卫生间等有水环境的防水处理不符合要求所致；房屋外墙立面渗水损坏痕迹是由于粉刷面层界面收缩和局部空鼓形成 ...

造价为x.67元。证据3、文博苑2#楼土建部分扣款单和水泥扣款明细单：1、防水x.4元，附：三达公司与洛阳市关林老高建材商行签订的《防水施工协议》及 、第一百零七条、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条、第十七条、第十八条、第二十 ...

）与被告焦作市新苑房地产开发有限责任公司（以下简称焦作新苑房地产开发公司）建设工程施工合同纠纷一案，焦作荣晟建设公司于2007年10月19日向本院提起诉讼， 6、7、8由花篮改为矩形梁及屋面防水由3mm厚SBS两层改为4mm厚SBS一层的调整。因为施工合同明确工程承包范围包括有招标文件和图纸答疑纪要。 ...

答辩称：场地围护、炉渣及砼垫层、外墙抹灰等三项目，均已明确包括在标函、施工图纸以及施工合同中，费用在华西公司编制的工程某算时都应当予以考虑，且已包括 日作出的《气象技术咨询报告》，证明1997年6、7月属多雨季节，严重影响后期的防水工程某工，工期应相应顺延25天。北庆公司对该报告的真实性没有异议，但称 ...

审理终结。 原审法院审理查明：2003年6月13日原、被告双方签订一份建设工程施工合同约定，由原告承建被告在商丘开发的金帝苑小区X#、4#楼，工程地点 顶一次，六层结顶一次）防水工程、抹灰工程、门窗工程、给排水、电器工程。合同价款采用固定价格方式确定,一次包干,合同价款的其它调整因素见补充条款,每月X ...

中收公司）与被上诉人河南国安建设集团有限公司（以下简称国安公司）为建设工程施工合同纠纷一案，不服洛阳市西工区人民法院（2010）西民初字第X号民事判决，向本院 ，工程合同价为x元，工程质保金为合同价款的5%。合同还约定，屋面防水工程，有防水要求的卫生间，房间和外墙面的防渗漏质量保修期为五年，其余土建、 ...

2007年7月28日收据一份，支付综合楼房顶补漏1500元，收款单位皖北旧城暗楼防水总厂；2007年7月28日收据一份，支付王朝龙某顶补漏款190元， 合同法》第一百零七条，第一百一十四条和最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款以及最高人民法院《关于民事诉讼 ...