＃楼又签订了《建设工程施工补充协议书》，约定的主要内容有：1、建筑面积：7962.68平方米，砖混结构，地面以上七层，地下一层，原设计坡屋面取消， 存在程序问题的意见没有事实根据。建安公司申请按照招标文件和双方签订的《建设工程施工合同文本》（不包括建设工程施工补充协议书）重新进行鉴定，经合议庭合议和庭 ...

，2004年被告通过公开招标确定原告承包大余县文化中心工程，双方于同年4月19日签订建设工程施工合同。2005年9月16日，双方因设计变更、工程量增加 鉴定费x元（原告已预付x元），合计x.84元,由原告赣州市第一建筑工程公司承担x.73元(含司法鉴定费x.97元)，被告大余县人民政府承担x.11元（ ...

关于回填土方事宜，同年10月18日、20日,质监站召集佛教协会、和业建筑公司、设计单位就宝幢精舍施工安全问题进行现场会议，佛教协会及和业建筑公司认同质监 加深，继而对回填深基坑的费用产生争议，使工期一拖再拖；而且因建设工程必须进行招标而未招标导致合同无效，佛教协会及和业建筑公司均有过错；所以认定，双方 ...

对外建设总公司）诉被告重庆市云阳县交通有限责任公司（以下简称云阳交通公司）建设工程承包合同纠纷一案，本院于2006年2月28日受理后，依法由审判员李先 承包人的一般责任”，约定：8.1原文保留，增加内容：（f）工程设计变更，由承包人作出施工设计图，并经设计单位、监理、发包人三方认可；增加（g）工程质量 ...

鉴定结果为：“广西大通监理有限责任公司预期利润561100元。” 一审法院另查明：涉案工程名称原为“正兴国际城”，后更名为“南宁国际商业贸易中心”，分别于2008年 建设某审批手续，资金来源没有落实到位，尚未达到招标条件，而与大通监理公司签订委托监理合同，且在工程项目建设某过审批后，未解决好与大通监理 ...

的关联性有异议，因证据2的《建筑安装工程承包合同》是永明棚户区建设工程，与本案不是同一施工项目、不是同一招标代理单位，亦不是同一施工地；证据3 用户入住。 上述事实有《招、投标文件》、《建筑安装工程承包合同》及《补充协议》、工程设计施工图、工程验收报告等证据及双方当事人当庭的陈述、经当事人庭审质证， ...

桩基础）。在第29.9.1、29.9.2条中规定，“结算依据为工程设计要求和竣工图纸、招标文件、答疑纪要、投标文件、询标纪要和承诺书、施工合同 由建设单位在区内2KM之内落实取土点或卸土点。”在招标文件的第三章“建设工程施工合同”第一部分“协议书”中关于承包范围规定为“施工图和工程量清单列明范围。”第 ...

河南亿万的委托，代理“沁阳亿万国际酒店”项目招投标有关事宜，2009年6月1日发布招标邀请函。2009年6月16日，原、被告双方即签订了施工协议。后河南三建于 其垫资施工的垫资款的利息。1、关于X层以下工程某的利息。根据最高院《关于审理建设某程某工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第某七条关于“当事人对 ...

原告）诉被告河南省郑州西南绕城高某公路某设有限公司（以下简称被告）建设工程合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告 ，数量准确，同意交工”。第四组证据：4.1、《河南省交通重点工程设计变更申请表》及附件设计变更号ZXR-Ⅱ-BG-049。证明被告应支付原告拆某并清运砖石砌 ...

二建公司与促进中心签订的建设工程施工合同合法有效，促进中心理应按约结算工程款”。由招标人促进中心、招标代理机构凤城金山建设工程招标投标代理有限公司、政府监管部门 ，这是导致二建公司与促进中心发生纠纷的主要原因，且由于促进中心的设计变更和现场签证工程量客观上对工期造成一定影响。故一审法院判决驳回促进中心 ...