而非承揽合同。该工程系由具有专业承包资质的绿创公司承接的特殊工程；施工与竣工验收均需要在环保局进行备案；该工程的验收标准需要获得国家监测部门认可；工程具有保修期 未影响对违约方责任的认定。 双方签订的《建设工程施工合同》约定，由绿创公司对大恒公司的GMP改造工程进行设计、施工、调试，绿创公司在用户即大 ...

即可进行施工，并按相应资质取费，规费和间接费应当计取。 本院认为，《青海省建筑工程费用定额》和《青海省施工企业建设工程规费计取标准》中的相关规定属于 、草皮处理厚度等情况下，依据建设单位审核的施工组织设计（方案）报审表中现场总平面布置图，套用《2004年青海省建设工程消耗量定额》中机械平整场地的相关 ...

的变更，因此工程造价按合同约定及实际情况综合取费按三类工程费用标准计算工程造价为x.12元为宜。由于工程设计变更及地皮问题影响了工期，并且给东良公司造成了一定的 及砖混共X层，不存在施工过程中将层数另增加一层的情况，且在建设工程施工中对设计作调整也是很常见的。一审判决既然认定了2004年7月6日双方所 ...

证据。……”、《中华人民共和国公路法》第二十六条“公路建设必须符合公路工程某术标准。……。”以及最高人民法院《关于审理建设工程某工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第㈡项“建设工程某工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第㈤项的规定，认定无效：㈡没有资质的实际施工人借用有资质的 ...

的名义分别转包给第某人。 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设某程主体结构的施工必须由承包人自行完成 某程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设某 ...

，其主要收入来源于城市 经营所得，故其有关赔偿费用应当按当地城镇居民的相关标准 计算。根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法 律若干问题的解释》和 、组织机构代码证，拟证实承包单位市政公司具有资质；3、建设工程设计合同，拟证实滨江风光带是东北设计分院设计的；4、现场照片，拟证实滨江风光带管理 ...

，原告组织人员施工过程中，由于技术及施工不规范等原因造成部分轴线与原设计偏差较大及其它质量缺陷，该偏差和质量缺陷应当予以赔偿损失或减少相应的工程价款 。 本院认为，上诉人余某某与被上诉人李某某签订的建设工程施工合同，因余某某组织的施工队未建筑施工资质，该建设施工合同为无效合同。上诉人在组织施工的过程 ...

认为：中建四公司在承包黄某水院的教学楼工程后，又将其承包的建设工程部分转包给万里公司，王某甲借用万里公司的资质，以万里公司的名义与中建四公司 水院在鉴定环节已经提出了异议，鉴定机关也做了回应和调整。泵送混凝土是按照施工图设计方案做的，花岗岩变更是按照答疑纪要施工的，鉴定机构已经在折中处理了，对方的异议 ...

制作，无甲方或被告方确认，对该证据本院不予确认。对证据14中的进度申请表、设计通知单，因被告不予认可，又无甲方人员或被告方签字确认，对此本院不予确认，对于 的工程以内部承包的方式交由熊某来实际进行施工，而熊某是不具备相应的建设工程施工资质的，故市政公司与熊某于2006年12月31日和2007年6月13 ...

治理工程施工。工程量以设计文件及实际完成数为准。施工时间为2004年12月20日至2005年4月15日。工程单价按省交通厅批复的标准下降8个百分点。 了“隆回林某施工队”。而“隆回林某施工队”也就是无任何施工资质的林某个人。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定， ...