号房的预付定金。2007年5月9日，洛阳市房管局发现被告在未取得商品房预售许可证的情况下预售商品房，遂对被告作出罚款x元的行政处罚，被告未提出异议。同年 、诚信、合理、合法基础上签约是完全可以的。四、不支持上诉人等于允许开发商随意违约，造成全社会诚实守信丧失。五、原审判决以庭审中金某公司代理人不同意 ...

号房的预付定金。2007年5月9日，洛阳市房管局发现被告在未取得商品房预售许可证的情况下预售商品房，遂对被告作出罚款x元的行政处罚，被告未提出异议。同年 、诚信、合理、合法基础上签约是完全可以的。四、不支持上诉人等于允许开发商随意违约，造成全社会诚实守信丧失。五、原审判决以庭审中金某公司代理人不同意 ...

了覆盖。 原广东省顺德市人民法院一审审理认为：金建房产公司对外预售商品房，已办理了商品房预售许可证等合法手续，其预售商品房的行为合法。梁某某、陈某甲与金建房产 认定梁某某、陈某甲没有提供充分的证据证明金建房产公司存在故意隐瞒、欺诈行为是认定事实不清，适用法律不当。按规定开发商在预售商品房之前，必须要到 ...

用地规划许可证； 3、湘乡市房地产管理局预许字（湘房）第X号商品房预售许可证。 证据1、2、3拟证明被告怀其公司的前身湘乡市建设开发有限公司开发湘铝生活区北区X 。同日，杨军个人占有该房款后又向原告出具书面承诺：该房原来的购房户由开发商自行处理，原告的权益不会受到损害。2007年6月28日，原告到X栋 ...

签订商品房买卖合同时，原审被告仍在进行公司变更手续、《商品房预售许可证》变更手续；原审被告承诺原审原告的第二期付款由银行直接拨付； 12、《借据》一份， 贷款由谁负责办理，约定不明确，双方对此也没有协商解决，参照通常做法，都是由开发商统一办理，购房者按照开发商的要求提供相关材料即可。而原审被告联建公司 ...

的锦江国际花园X号楼于2008年12月4日取得了巩义市房地产管理局颁发的商品房预售许可证。X号楼于2008年12月29日竣工验收合格。4、2009年2月 文件及城建部门下发的停工通知，以及开发商与四川建筑工程队签订的建筑合同均不符合双方合同约定的据实延期条件，强丰公司上诉亦没有提供多次通知董某办理入住 ...

的锦江国际花园X号楼于2008年12月4日取得了巩义市房地产管理局颁发的商品房预售许可证。X号楼于2008年12月29日竣工验收合格。4、2009年2月 文件及城建部门下发的停工通知，以及开发商与四川建筑工程队签订的建筑合同均不符合双方合同约定的据实延期条件，强丰公司上诉亦没有提供多次通知董某办理入住 ...

(以下简称信鸿公司)领有房管部门核发的穗房预字第（略）号《商品房预售许可证》，预售广州市海珠区工业大道X号广州药用玻璃厂金玫瑰苑(自编：金瀚 。其公司主观上没有故意懈怠协同李某甲办证的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门 ...

(以下简称信鸿公司)领有房管部门核发的穗房预字第（略）号《商品房预售许可证》，预售广州市海珠区工业大道X号广州药用玻璃厂金玫瑰苑(自编:金瀚轩 过户手续。其公司主观上没有故意懈怠协同温某某办证的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促 ...

有限公司(以下简称信鸿公司)领有房管部门核发的穗房预字第（略）号《商品房预售许可证》，预售广州市海珠区工业大道X号广州药用玻璃厂金玫瑰苑(自编：金瀚 其公司主观上没有故意懈怠协同张某某、李某乙办证的过错，由于办理《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和 ...