后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其履行法定职责的行为，不能作为被告免 ，其诉讼请求缺乏法律和合同依据，亦不予支持。据此，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，作出判决如下： ...

后果。商业城出入口设计图纸变更及人防图纸变更是开发商自身原因所致，不属政府行为或不可抗力原因。规划部门提出有关修改意见，属其履行法定职责的行为，不能作为被告免 ，其诉讼请求缺乏法律和合同依据，亦不予支持。据此，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，作出判决如下： ...

提出，其诉讼请求缺乏法律和合同依据，亦不予支持。据此，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，作出判决如下：一 人提交的证据，人防办要求上诉人修改图纸是由于某诉人设计的图纸不合格，并非不可抗力的政府行为。规划部门的批复意见亦是针对上诉人的设计的报建与规划不符，要求 ...

了因裕达公司图纸不到位、设计变更提供不及时、业主设计环境、业主分包和不可抗力等因素造成应顺延工期396天的证据目录和清单，但在庭审质证中始终没有提交 应按法律的强制性规定执行，而不应按违法的合同约定执行。根据民法通则和合同法的规定，违反法律强制性规定的合同条款一律无效。建设部、国家工商行政管理局《建筑 ...

12月31日前，将经验收合格，并符合本合同约定的商品房交付原告使用，但遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知原告的，不可避免或克服的异常天气、 提出，其诉讼请求缺乏法律和合同依据，不予支持。综上所述，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，作出判决如下：一 ...

二所规定的装饰和设备标准的商品房交付原告使用，但遇火灾、水灾、地震等不可抗力的自然灾害，异常天气、异常地质、政府行为(市、区政府有关部门为了社会公共利益的 按银行逾期贷款利率支付违约金依据不足，不予采纳。综上所述，原审法院根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下： ...

．06元。 原审法院认为：原、被告双方所签工程承包合同有效，应适用《经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定。关于停工原因及责任承担，其一 按量、按时完工的约定与主合同约定不一，违背了民法上的公平原则，内容上排斥不可抗力、建设方过错等导致停工的合法因素。原告依据该条款认为被告有垫资义务，于 ...

条款约定:若一方违约，违约方应向雇主赔偿损失、向对方赔偿损失；协议第六条不可抗力条款第二款约定:双方同意，由于中国有关主管部门不予审批、项目所在国不予审批或雇主原因 关系，故对其要求中川公司赔偿的请求，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款的规定，判决 ...

乙方收益，每度电0.1元(含管理成本和折旧)。合作期20年，合作期内如因不可抗力造成合同不能履行，资产按双方所占投资比例分配。”变更为“由于甲方(即几江机电 再给付补偿（略）元的诉讼请求，本院亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十 ...

下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，中村公司可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且中村公司在发生之日起30日内告知潘某、唐某的；2、潘某、唐 是中村公司不履行合同所致，故受理费应由中村公司负担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十 ...