在涉案楼盘购买了房屋，但其在接受采访时的讲话是履行职务行为，该讲话符合国家法律法规某定。被告质证后认为：1、彭某讲到房地产开发项目竣工后，通过质量、 ”的标准应按照该条例的相关规某进行认定，即“商品房经验收合格”应指建设单位组织设计、施某、工程监理等有关单位的验收合格。至于以前综合验收中对规某、消某、 ...

合同》及附件系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，具有法律效力。双方当事人均应严格按照合同的约定享受权利和履行义务。本案争议的焦点 上诉人认为房屋未经验收备案，不能交付使用的理由缺乏法律依据，本院不予支持。上诉人关于被上诉人出具的《建设工程竣工验收备案表》系伪造的上诉理由因未提供 ...

的异常施工困难及重大技术问题，导致工期延长的；5、签订合同后，由于政府颁布新法律法规，或修改原法律法规而影响交房的；6、交房前买受人尚未付清全部应付 6日，建设、施工、监理、设计、勘察单位五方验收原告所购房屋合格，并出具《建设工程质量竣工验收意见书》，该房已符合《房屋买卖合同》第八条关于交房条件的约定 ...

的异常施工困难及重大技术问题，导致工期延长的；5、签订合同后，由于政府颁布新法律法规，或修改原法律法规而影响交房的；6、交房前买受人尚未付清全部应付 6日，建设、施工、监理、设计、勘察单位五方验收原告所购房屋合格，并出具《建设工程质量竣工验收意见书》，该房已符合《房屋买卖合同》第八条关于交房条件的约定 ...

生产违法违规行为和隐患进行整改。2008年5月14日，长沙县建设工程安全监督站发文要求各建筑施工企业、监理单位要积极配合上级有关部门和监督科的督查工作，对 层（架空层）是否经消防验收合格，消防设施安装是否到位的问题。 我国目前的法律、法规对楼层是否包括架空层没有明确规定，因此在（长县）公消字（2009 ...

，证据不足，不予支持。根据相应的法律规定，工程竣工后，建设单位应组织设计、施工、工程监理等单位进行竣工验收，建设工程经验收合格的，方可交付使用。同时 补充协议，是双方真实意思表示，且不违背法律、法规规定，为有效合同。双方均应按照合同约定履行各自的义务，以便合同得以顺利履行。根据有关规定，商品房验收实行 ...

，原告晟源公司与新乡市建筑（集团）有限责任公司（以下简称建筑公司）签订了建设工程施工合同和补充协议书。由建筑公司承建中原明珠花园D区X＃住宅楼。合同 的民工工资。劳动局于2008年1月31日根据调查事实，依照上述法律、法规作出的新劳社监理字[2008]第X号劳动保障监察行政处理决定，认定事实清楚，证据 ...

个人的名义与二原告签订的房屋建筑承包合同违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同为无效合同，无效合同自始没有法律约束力。二原告不对被告是否有建筑资质 应当具备下列条件： （一）持有工程项目管理资质等级证书或者与相应资质等级的监理单位签订的委托监理合同； （二）建设征地和工程报建审批手续完备； （三） ...

进度且甲方无法事先预见的客观因素或因政府机构原因以及配合政府有关法规及规范性文件执行，致使本合同不能履行或不完全履行的，甲方可据实予以延期等约定内容 申报监理机构要求复工，经监理机构审查同意康安公司复工。 另查明，2008年10月21日，康安公司取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。2009年2月 ...

少于25天；二、被告提交的梅苑家园X栋《建设工程竣工验收备案表》显示，勘察、设计、施工、监理、建设单位签署同意竣工验收意见的时间为2009年1月 “已整改”意见的《建设工程质量整改报告》；9、当事人对案件事实的陈述。 本院认为，原、被告签订的商品房买卖合同以及附件三，内容不违反法律法规的强制性规定， ...