项目可能是真实的，但房屋产权登记中的办产权证费用80元由业主承担，其他的费用应由被告来承担；5、X号证据竣工验收报告，只能证明被告申请验收的报告而 被告应在2007年10月31日前将经验收合格的商品房交付原告使用；第八条违约责任约定：被告如未按合同约定期限将该商品房交付原告使用，逾期一个月，被告按住宅 ...

和功能隐患，不符合交房验收条件；同时，被告明知已严某违约逾期交房而不承担责任，已违反合同约定。因此，被告应对梅苑家园X栋X房，按相关法律法规 规范要求；被告应提供梅苑家园小区的用地红线图和建筑规划图复印件，以保证满足购房业主知情权的合法权益。被告应尽快完善各项必须的交房验收条件，及时将房屋交付业主使用 ...

出生，汉族，住（略）。 上诉人刘某某因与被上诉人长沙林宏食品商贸有限责任公司买卖合同纠纷一案，不服湖南省长沙市芙蓉区人民法院（2008）芙民初字第X号民事 ，但营业执照上的登记是具有公信力的，出名的登记业主和实际经营者依法共同对好润家生活超市的债权债务承担民事责任，故上诉人刘某某应对超市所负债务承担 ...

日以加盖业主委员会公章的形式，公告了一份致北京天适德信物业管理有限责任某司（以下简称天适德信物业公司）全体职工的“慰问信”，信中称“健翔园业委会 公司员工慰问金的决定；2、被告健翔园业委会承担本案诉讼费用。 本院认为：从职责上讲，业主委员会应当及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业管理 ...

之多，严重威胁着线路的安全运行，给电厂机组和x电网安全运行带来严重的隐患。业主方指出出现上述情况主要有三个方面的原因：一是绝缘子本身存在产品质量问题；二 内并没有进行任何检验，也没有通知金利华公司结果。一审法院判定金利华公司承担责任，没有事实依据。7、电力公司没有及时声明退货。电力公司在收到货物后并未 ...

昆明逢源贸易有限责任公司（以下简称“逢源公司”），第三人上海浦东发展银行昆明分行白龙路支行（以下简称“浦发白龙支行”）、昆明天堂鸟音像店业主李某乙、 电扩容工程收条，金额：40万元。 以上证据证明：1、按照双方的联营合同，被告承担联营项目的全部投资及日常营运费用，从联营项目开业起三年的利润全部用以冲抵 ...

管理费，须按照逾期天数向乙方支付每日千分之三的逾期付款违约金，同时乙方不承担赔偿责任。甲方逾期三十天未按约定支付服务管理费的，乙方有权单方解除合同， 辆，业主地下室的物品丢失，有的猫眼丢失，有的猫眼被堵塞给业主造成了极大的损失。业主报案后公安机关都做了备案，按照合同约定被上诉人有权解除合同。在解除合同 ...

安排提前进入工地进行施工活动，为此付出x元，上诉人却将此款付给了别人，应当承担责任。上诉人虚列开支x元，采用一条两用手段套取答辩人工程款x元，该 人收取了答辩人x元履约保证金，工程质量保证金是总工程款的一部分，材料差价补偿款是业主对施工单位的补偿，应归答辩人所有。 二审判决重点查明：1、2003年9月 ...

协议的部分内容，但对一户一表改造未能及时履约，由此产生纠纷，被告应负主要责任。原告要求被告完成一户一表改造理由正当，该院予以支持。被告反诉称一户一表 损失，因此，也就构不成重大误解。至于应由电力部门承担的部分费用，是正道公司与电力部门的问题，与小区业主无关，因此，正道公司称该协议属重大误解合同的理由不 ...