x元。同时约定，因金太阳大酒店未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因设计变更或林丰公司原因造成的停水、停电、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时 《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第二十条之规定，判决如下 ...

3月22日，鸿锦公司(甲方)与安泰公司(乙方)双方签订补充协议书，约定双方根据前述建设工程施工合同达成补充协议条款。一、甲方责任：权利和义务：l、甲方负责乙方 我方自愿退场，退场前我方保证做到如下几点：1、凡我方施工的工程项目及内容，保证达到设计规定的合格标准，如果有不合格处，我方保证在甲方(指鸿锦 ...

，鉴定结论63,199.20元（散水、水管、室内回填土）是依据双方签订的现场设计单作出的属合同外实际发生。对取费、水沟毛石的增减项和税金、 也没提出质量问题，因此不应承担质量责任。 一审法院认为，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，承包人未取得建筑施工 ...

有效合同；二、原告北京豫宛兴房地产开发有限责任解除2008年3月8日签订的建设工程施工承包合同及2008年3月10日签订的补充协议，本院予以确认；三、 的上诉请求，没有事实根据地，一审时，司法鉴定部门对工程质量进行了进行了司法鉴定，认定施工部分基本满足设计及规范规定，也认定了局部存在质量缺陷，是指梁柱 ...

附表）。二、省外建公司及项目经理孙某某表示对未完工程项目不再施工。依据原《建设工程施工合同》包括设计图纸、项目变更、会审纪要、未完工程 元。 三、南阳市银河地毯出口有限公司及肖某某不承担责任。 四、驳回河南省对外建设有限公司南阳分公司的其它诉讼请求。 五、驳回南阳市卧龙区X街道办事处前进社区居民委员会 ...

工程有限公司（以下简称教育建筑公司）与被告内乡县广播电视局（以下简称内乡广电局）建设工程施工合同纠纷一案，教育建筑公司于2009年5月20日向本院提起诉讼 本合同价款采用可调价格方式确定，合同价款的调整方法：依据设计图纸、变更签证、国家及省市建筑工程造价管理部门相关政策、规定以实办理结算。本合同价款仅 ...

申请再审人焦作市教育局与申请再审人焦作市亨通房地产开发有限公司（以下简称亨通公司）为建设工程施工合同纠纷一案，不服本院（2006）豫法民一终字第X号民事 工程工期紧、难度大，开工时没有完整的图纸，是边设计边施工，经常出现窝工的返工现象。施工期间，建设单位、施工单位几次外出参观考察，会审图纸，解决技术 ...

事实有《许昌市建设工程交易中标通知书》及6#楼学生公寓施工图纸为证。而合同中建筑面积5000平方米后括号内的内容是指如施工过程中设计图纸如发生变动 约为x元。另外6＃楼学生公寓的图纸建筑面积为4994.58平方米，与工程合同书约定的5000平方米的建筑面积相差5.42平方米，该5.42平方米的工程款为 ...

后，被告博源公司却不按合同约定及时将施工图纸移交原告，而是边施工边设计，针对这种情况，原告还是努力配合，精心施工，最终将符合合同约定的“合格”工程 博源矿业有限责任公司应于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）三门峡市建设工程有限公司工程款x.55元，并按中国人民银行关于同期贷款利率的计算办法承担该款 ...

的行为；3、依据财政部《财政投资评审管理暂行规定》以及《财政性基本建设资金投资项目工程预、决算审查操作规程》的规定，财政投资评审工作应由财政部门委托财政投资 停复工报告、设计变更及有关规定，核定该实验楼工程造价为x.86元，并出具了浚财基审字（2002）第X号基本建设工程结算审核报告及建设工程结算书。 ...