现已审理终结。 原审法院经审理查明：一、2006年2月27日，宏X公司因工作需要，为大河龙城项目刻“河南宏X建筑有限公司大河龙城工程项目经理部”印章一枚，该 三项款共计760元，按照合同总造价的95%付款，刘某在结算单下注明“同意结算”。后刘某与宏X公司对工程的变更及增加部分协商未果，2008年12月 ...

公司”）和案外人江苏xx公司上海分公司（以下简称“xx公司”）2008年3月10日的工作联系单、三立面施工进度表，旨在证明被告方脚手架未在约定时间内搭建， 签订的《幕墙工程承包合同书》（以下简称“幕墙合同”），旨在证明原、被告间除价格计算外的条款按幕墙合同的约定，该工程竣工时间约定为2008年5月15 ...

质量把关；现场技术负责人应做好书面技术交底工作。⑹工程款支付。①每粉刷完两层墙顶付款x元；②以此方法付完内粉墙顶，计x元；③外水泥打底完付款x元；④外水泥压 ，且施工过的工程存在质量问题。但上诉人隆都公司提交的与吴某军、朱社青所签订的施工合同，其施工内容、工程量、施工时间等与调查笔录、出庭作证的证言、 ...

合同内金额为x.85元。合同外金额为x.47元，总计x.7元。2007年3月，在蓝商高速C5合同段南秦河X号隧道从事劳务施工的吴杰劳务队以中建六 处理，须购买x方砂砾，双方结算时有5300方未计工程量，即需要购买x方砂砾填筑，由此增加的购买砂砾费用（每方按14.6元计算）以及劳务费（每方增加的劳务费为 ...

年7月30日至9月9日下雨共计十七天半，施工期限顺延十七天半，因工程量增加，工期顺延八天。二、之日起甲方要求乙方施工现场员工不得低于50人，缺人则按 泥土不能施工15天，延误施工46天，原审未予认定错误。（2）从双方签订的合同内容来看，《补充合同》第六条第一款及《补充协议》补充协议第5条的约定，已将主 ...

义务，不仅使该房地产交易进程停滞不前；而且由于原告被迫采取诉讼方式，房屋交易成本大大增加，给原告造成了巨大的经济损失。故请求法院判令原、被告双方签订的 约定，在该房地产司法查封解除后的二个工作日内，双方应前往上海市东方公证处再行签订买卖合同并办理合同网上登记备案以及公证手续，买卖合同的内容应与本合同的 ...

上海市××区××路×号×室。 法定代表人束a，总经理。 委托代理人黄a，男，该公司工作人员。 委托代理人卢a，上海B律师事务所律师。 陈a诉上海A公司（以下 的拆除费用是20,500元。 A公司答辩并反诉称：合同无法履行的责任在陈a。陈a要求装修的内容涉及到土建部分变更和主体结构变更、承重结构变更， ...

元。至2008年5月，原告已完成水电工程的大部分工作；由于被告市建公司在向原告支付x元工程款后，未按合同约定足额向原告支付工程进度款，原告停工至今。在 款x元”的单据价计算，如按施工同期郑州市建设工程材料基准价格信息计算，工程造价应增加铜芯绝缘线价差x.01元。2、鉴定结论中电线管剔槽安置费用按机械剔 ...

赔偿诉讼，同样也得不到法律的保护了。因为本案早已超过了诉讼时效，这一点可以说是无可争辩的事实。除了时效问题外，根据保险合同的约定，被保险人还有诸多违反合同的 支公司向燕京支行发出了一份《关某汽车消费贷款中增加“机动车保险费”贷款的建议》。在该函件中记载有以下内容：“自1999年7月与贵行及北京亚飞汽车 ...

赔偿诉讼，同样也得不到法律的保护了。因为本案早已超过了诉讼时效，这一点可以说是无可争辩的事实。除了时效问题外，根据保险合同的约定，被保险人还有诸多违反合同的 支公司向燕京支行发出了一份《关某汽车消费贷款中增加“机动车保险费”贷款的建议》。在该函件中记载有以下内容：“自1999年7月与贵行及北京亚飞汽车 ...