判决。 经审理查明，2006年11月30日，原、被告签订了《矿山井下采掘工程承包合同》，由原告承包被告在崇义县X镇东林某矿区的掘进、采矿施工工程， 被告也未将设计施工等相关图纸交付给原告，原告无法编制相关文件资料，对此被告先违约，对该项请求本院不予支持。对被告的交付已支付工程款正式发票的反诉请求，本院 ...

价款与调整的约定，同时选择了二种截然相反的计价方式，无所适从，也不符合施工承包合同的计价要求，以致造成双方结算意见分歧。为此，对该事项的定性问题，提请法院 被告准备指定第三方进行分包，由原告作为总包方。但后来分包方违约，也未实际进场施工，所以该部分工程被告要求原告来进行施工，并签订了一份协议，约定价款 ...

脱焦油煤气炉热煤气站工程承包合同》一份，用以证明原、被告之间的合同关系及双方的权利义务，金土地公司未履行合同向原告交付合格工程，存在违约行为。金 的合同对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同，因此恒宇公司的该诉讼请求，本院予以支持。关于金土地公司提出要求恒宇 ...

施工合同》，约定将长天公司的厂房平整场地的土方工程承包给林某忠施工，但该合同并未实际履行。福建龙州工业园建设发展有限公司分别于2008年8月12日、 履行发包人的义务是导致施工许可证无法办理的直接原因，长天公司的行为已构成违约。 关于违约金计算的问题，由于福州七建并没有提出上诉，其无权对违约金计算标准 ...

原因，经建设单位及监理单位签证后，工期顺延。如因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工，承包人应承担违约责任，向发包人支付违约金。延期竣工违约金发包人有权在 元四季一期A区二标段(A3、A11-A17、会所、幼儿园)，总建筑面积约x平方米，承包方式：包工包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检测、 ...

，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。……27.3发包人供应的材料设备，承包人派人清点后由承包人妥善保管，发包 有重合现象，但具体施工部位是否重合无法界定”。因双方签订的施工合同约定所有工程均由省六建公司承包，现恒升公司称2004年6－8月工程量非省六建 ...

被告（反诉原告）向本院提交的证据材料有：1、建设工程施工合同，证明原告未完成工程量的情况下，撤离工地，构成违约。被告无奈又与另一家施工单位签订合同， 消防自动报警系统、消防喷淋系统、消防应急广播、消防电话系统、防火卷帘系统、室内消火栓系统。承包方式为包工包料，一次性包死，不因市场价格变化变更。工程总 ...

、洛阳青年宫指挥部催要，至今未付。河南国安公司拖欠工程款事实清楚，已构成违约，除应支付工程款外还应承担欠款利息，洛阳青年宫指挥部应承担连带保证责任。现向 消防验收条件后15日内，河南国安公司支付其合同价款的50%，即41万元整。河南亚太公司承包的消防工程验收合格，洛阳市财政局审计付款后15日内，河南国 ...

，双方于2008年7月签订了分项承包合同。合同约定了承包方式、承包范围、工期、工程价款、付款方式、违约责任等。合同签订后，原告即组织人员、机械 如下： 被告郑州XX电力建设有限公司于本判决生效后五日内支付原告新乡市圣达防腐保温工程有限公司工程款 二十六万九千七百五十一元、支付原告新乡市圣达防腐保温工程 ...

委托，依据原、被告双方的合同，虞城县建设监理公司与被告重新达成了在2007年5月31日完成所承包的工程，否则应承担违约责任协议并无不当，原告 如下： 变更虞城县人民法院（2009）虞民初字第X号民事判决为：商丘市豫民建筑工程有限公司于本判决生效后十日内赔偿虞城县绿都房地产开发有限公司违约金x元。 一审 ...