1.二被告支付原告工程款x.40元及垫付工程款利息80万元；2.二被告赔偿原告机械设备损失100万元；3.诉讼费由二被告承担。 被告中原路桥答辩称，1.《分项 、监理工程师往来文件之用。许昌城建因本工程对外签订的一切材料采购、设备租赁或购置劳务、运输等合同只能以项目合同专用章签订并报中原路桥备案，上述 ...

；水电设备、暖通空调、建筑配套；钢模、架设工具租赁；建筑机械租赁及维修；建筑防水、道桥工程施工；建筑材料检测；钢结构制造、安装；建筑智能化工程施工 ，内容亦不违反国家法律、行政法规的强制性规定，故合法、有效。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除 ...

一次付清；3、人工费按市场价调整。120%，机械费按实调整。双方还对材料设备供应、工程变更等内容进行了约定。合同签订后，原告进场施工。2007年1月9 收条、《津海空心砖厂2006年已完工程结算汇总》、现场签证单、《甲供材料明细表》、《挖掘机租赁协议书》、各车间机械价差明细表、《甲方供应乙方材料及人工 ...

原设计地质要求土质不符，经设计、地质、监理等部门验槽后商定，用炮锤等机械二次开挖到图纸设计所需土层3.5m，后经设计，地质、监理等部门二次验 导致原告与他人签订的租赁合同的目的不能实现”的房租损失。但是，工期延期的根本原因是原告不按合同提供完整的土地资料导致无法办理本项目建设工程规划许可证，被市规划局 ...

于某某之间形成转租关系，属认定事实错误。关于某诉人与于某某之间是否存在租赁合同关系，于某某曾于2003年12月10日提起诉讼，已经两审法院民事判决 的基础建设费用x.02元，主要依据是其与刘某某签订的补充协议和驻马店市晨光工程造价咨询有限公司鉴定报告。两次起诉请求事项不同，所依据的事实证据不同，主体也 ...

住（略）。 委托代理人田茂畅，北京市剑泰律师事务所律师。 被告中美汇泰机械设备（北京）有限公司，住所地北京市宣武区广安门外大街X号X室。 法定代表人李某乙 半年内租赁押金及技术保证金可以根据销售总量进行返还，因此合同名为租赁合同，实为特许经营合同。根据中美汇泰公司王登和书写的纪要内容来看，李某甲在履行 ...

中企公司配备、协助租借，中、小型机械设备项目部自备。承包合同约定：由倪某某承包中企公司承建的灵峰公寓土建、安装及一般装饰工程，承包方式为包工、包料， 的各种设备以及工具等均应由倪某某自备，如双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，并制订有关安全使用和管理制度。1997年4月8日灵峰 ...

一次付清；3、人工费按市场价调整。120%，机械费按实调整。双方还对材料设备供应、工程变更等内容进行了约定。合同签订后，原告进场施工。2007年1月9 收条、《津海空心砖厂2006年已完工程结算汇总》、现场签证单、《甲供材料明细表》、《挖掘机租赁协议书》、各车间机械价差明细表、《甲方供应乙方材料及人工 ...

德精密工程(上海)有限公司(以下简称福仕德公司)的法定代表人欧某福田及委托代理人朱久兴、白俊玲，被上诉人罗某某的委托代理人杜爱武，被上诉人上海模德机械有限公司 1月25日，罗某某作为模德公司的代表与上海中油企业发展有限公司签订了有关租赁办公用房的《房屋租赁合同》。 原审法院认为，竞业禁止条款以保护合同 ...

审理终结。 原审法院查明，2004年2月2日、2月23日，原告支付济南千里马工程机械有限公司购挖掘机预付款（略）元，2月6日原告将该挖掘机提出，3月24 被告冯某某虽对出质的挖掘机不具有所有权，但其占有挖掘机是基于其与原告的租赁合同，系合法占有。原告无证据证明被告金都实业公司事先知道挖掘机的所有权人系 ...