买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 王商业城(负一层)经广州市人民防空办公室验收。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于某长工期申报说明，证明由于某入口及风口的 ...
//www.110.com/panli/panli_51189.html-了解详情
4月30日前将康王商业城交付给原告使用。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于某长工期申报说明，证明由于某入口及风口的变动对 买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 ...
//www.110.com/panli/panli_48468.html-了解详情
交付使用。2003年1月21日，康王商业城经规划部门验收合格，并核发《建设工程规划验收合格证》；同年2月21日，康王商业城经公安消防部门检查， 预售合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告没有按照合同约定为原告办理房地产产权登记手续及申领房地产证，已构成违约，应 ...
//www.110.com/panli/panli_48408.html-了解详情
商业城出入口及风口设计图纸变更，延期125天。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于某长工期申报说明，证明由于某入口及风口的 买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 ...
//www.110.com/panli/panli_48406.html-了解详情
商业城出入口及风口设计图纸变更，延期125天。2003年11月4日，南京工苑建设监理公司驻广州监理部出具了关于某长工期申报说明，证明由于某入口及风口的 买卖合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效。被告开发的康王商业城将工程等级提高是开发商因自身的需要而作出变更，华康 ...
//www.110.com/panli/panli_48404.html-了解详情
。 证据三、领款单，证明被告按约支付了20万元工程款。 证据四、施工日志、监理通知单（两份）、罚款通知单。证明1、原告未按约定及时施工；2、原告 ，不违反法律法规的强制性规定，本院应予支持。 根据《最高人民法院关于审理建设施工合某纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款规定，当事人对建设工程的计价 ...
//www.110.com/panli/panli_42108439.html-了解详情
。春晖房地产公司所建房屋直至2008年4月29日通过建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及监理单位五方验收合格，于2008年9月26日通过环保部门 楼X—X号房。 本院认为：一、关于工程竣工验收政策变更是否符合双方合同约定的免责条件。上诉人认为南宁市建设工程质量监督站发布的南建质监字[2007]X号 ...
//www.110.com/panli/panli_35319221.html-了解详情
、奉某使用，春晖房地产公司于2008年4月29日通过建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及监理单位五方验收合格，但春晖房地产公司未提交证据证实其已 楼X—X号房。 本院认为：一、关于工程竣工验收政策变更是否符合双方合同约定的免责条件。上诉人认为南宁市建设工程质量监督站发布的南建质监字[2007]X号 ...
//www.110.com/panli/panli_35217155.html-了解详情
。春晖房地产公司所建房屋直至2008年4月29日通过建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及监理单位五方验收合格，于2008年9月26日通过环保部门 楼X—X号房。 本院认为：一、关于工程竣工验收政策变更是否符合双方合同约定的免责条件。上诉人认为南宁市建设工程质量监督站发布的南建质监字[2007]X号 ...
//www.110.com/panli/panli_35216725.html-了解详情
春晖房某产公司所建房某直至2008年4月29日通过建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及监理单位五方验收合格，于2008年9月26日通过环保部门的 楼X—X号房。 本院认为：一、关于工程竣工验收政策变更是否符合双方合同约定的免责条件。上诉人认为南宁市建设工程质量监督站发布的南建质监字[2007]X号 ...
//www.110.com/panli/panli_35216465.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务