同意原告的诉讼请求。 被告提供了下述证据：交付使用通知书两份、双方往来信函、竣工核验证明、商品房屋登记注册证。原告对被告所提供证据的真实性无异议，但称其 能对抗原先由浦东新区建设工程监督总站出具的检测报告，故对原告提供的质量检测报告本院不予认可。双方签订的合同的附件四中虽约定了有关装修标准和设备标准， ...

争房屋经验收合格，竣工图也经政府有关部门审核批准。 上述事实，有双方当事人陈述、《商品房买卖合同》、沙盘图照片、北京市建筑工程施工图、设计文件审查报告、竣工 沙盘图，只能反映整个小区外部的总体概况，不能反映建筑设施的各个细节。因此，预售房屋外墙及室内装修的标准，应以经政府有关部门审核批准的施工图、竣工 ...

房屋并装修虽已完工，但政府没有在规定的时间内完成房屋拆迁，未打通消防通道而无法验收造成无法交房，及2008年初的冰雪自然灾害造成东门旺角整体工程延期， 被告提供对粮食系统与被告签订的转让合同书、开发合同书、粮油市场的承诺书、两份报告、证明、武冈市东门旺角指挥部办公室的证明、邵阳市气象局的证明的真实性无 ...

事实与理由：(一)被上诉人严重违约，依双方租赁合同约定，保证金100万元不得请求返还，装修及其他投资应归上诉人所有。被上诉人自承租日起至1999年12月22日 华酒店财产价值（略）.10元。本案双方当事人签订租赁合同时，大楼工程还没有完全竣工也达不到可以出租的条件。经过双方一年时间共同投资完成大楼余下 ...

财政局。2003年5月30日，房产经营公司编制一份房地产交易中心扩建项目预算报告，送交鞍山市财政投资评审中心核定，房产经营公司送审总额为25,033,000元。经 联合开发。由房产经营公司负责动某安置，施工组织，竣工决算，验收报批等各项管理工作。工程资金由财政拨款和交易中心收费解决，交易大厅和办公大楼 ...

损失或人身伤害的，XXX公司应承担赔偿责任”）；XXX公司同意XX公司按经营需要进行装修及增添附属设施，并认可归XX公司所有（租赁期间），但XX公司不得损坏房屋 告知函》，双方当事人往来函件，《律师函》，《房屋质量检测报告》，XX公司与上海市XX工程公司签订的《协议书》，“X号线（二期）XX路站施工对 ...

请求，在举证期限内提交了以下证据材料加以证明： 1、房屋质量鉴定报告一份，拟证明房屋验收情况； 2、会议备忘录一份，拟证明由于原告多次上访造成 妥善处理；2、县规划局对其违法建设行为进行查处，酌情从轻处罚后办理《建设工程规划许可证》……经鉴定合格后……县国土资源局、县房产局按规定及时办理国土使用权证和 ...

明其请求赔偿的经济损失2，000，000元由下列内容组成：(1)纠偏后恢复性装修费用200，000元，(2)纠偏施工期3个月的租金损失175，000元，(3) 基大楼沉降的四次协调会议纪要、上海中星工程建设监理有限公司亦园项目组出具的关于中基大楼沉降的情况报告，证明中基大楼的沉降与原告地基本身缺陷有关 ...

合作开发的名义向湘潭县人民政府提交《关于请求对合作开发项目按优惠政策办理相关手续的报告》进行报建，要求湘潭县人民政府按照《合作协议》、《补充协议》的约定办理报建 康桥房产项目中有关设计、规划、报建等情况的事实；⒄湘潭建设工程质量监督站证明及相关的验收资料、宏通公司财务凭证、易某河财税分局收据、《查账 ...

及设备设施资料，5-1，工程界面确认书；5-2，附属设施设备清单（开业前10天双方签署认定）；5-3，土建、消防验收确认书；5-4，被告建设 管理办法》第十一条“房地产开发企业不得采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房”的规定。依据相关法律法规，现勒令你公司按以下要求进行整改，并承担违规 ...