甲方能在此时限内安装水轮机组、副厂房的电器安装工程”。2011年1月13日，Y、X及工程监理核对了界岭电站总工程量，X实际完成的工程量占总工程量 第x号民事判决，改判双方继续履行《紫阳县界岭水电站厂房、压力管道土建工程施工承包合同》，据实结某拖欠的工程款x元；依法确认《紫阳县界岭水电站建筑施工补充合同 ...

原告主张违约金于法无据；被告施工每一项工序都有监理的签字、验收，工程交付时完全符合合同约定，工程交付后被告从没有收某过原告要求维修的任何某 从上述材料款中扣除。余款x.51元，地矿公司应予支付。新源公司要求按合同约定Φ800×2000钢某砼管194.5米、Φ1000×2000钢某砼管2052.2米、Φ ...

日、5月19日，合立公司分别向圣地公司提交了竣工结算报告，圣地公司总监理工程师于2008年8月20日出具《竣工验收意见》，并备案销售房屋。圣地公司向 的《工程承包责任书》及2007年3月20日、3月26日签订的《建设工程施工合同》，均系双方当事人真实意思表示，内容符合法律规定，并经建设主管部门备案， ...

使用该道路一年后，而该道路的质保期为一年；4、本案工期延长是因为原告没有按合同约定支付工程款造成的，是原告违约，不存在第三人违约的问题。综上，第三 施工。自2008年9月26日至2010年6月20日，工程监理单位及原告多次通知被告限期完成工程，并对不合格工程进行整修。第三人丁某及被告多次作出限期完工的 ...

工程有限公司（以下简称合立公司）诉被告河南圣地置业有限公司（以下简称圣地置业）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告合立 4月30日、5月19日，原告分别向被告提交了竣工结算报告，被告总监理工程师于2008年8月20日出具《竣工验收意见》，并备案销售房屋。被告向 ...

路x号。 被告xxx，住所地西安市x路x号。 原告xxx诉某告xxx建筑工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托 日进行了竣工验收，2007年9月25日由xxx监理有限责任公司验收合格。2009年1月12日上述两项工程经xxx公司审核，审定总造价为（略）.18元 ...

在煤田地质局的《标底预算》中予以确定；且在中建装饰公司提交的承包商申报表中监理及业主负责人签署的意见一栏中，煤田地质局对此部分材料申报价格并未提出否定意见， 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条第(三)项、第二十二条之 ...

，广东科德律师事务所东莞分所律师。 被上诉人（一审被告、反诉原告）南宁大地建筑工程公司。住所地：南宁市X路X号。 法定代表人马某，总经理。 委托代理人罗敏 公司签订《建设工程施工合同》合同约定，由大地建筑公司承建位于桂平市X区X路的桂平市金州商业文化市场金海阁（5#楼）工程项目，工程实行工程监理对竣工 ...

律师。 申请再审人王某因与郑州市恒通集装箱制造有限公某(以某简称恒通公某)建设工程施工合同纠纷一案，不服郑州市中级人民法院作出的(2008)郑民再终字第X号民事判决，向本院申请再审 某海系王某的带工人员。王某的岳父李增喜称王某海是王某聘请的监理，收过料，也可能收过弓某的钱。王某对李增喜的证言没有异议。 ...

法院依法改判精英公司不承担连带责任。 吉庆公司答辩称：“沁水湾”一期工程已进行验收，双方及监理单位都已签字，精英公司不与吉庆公司进行结算，吉庆公司 二审判决对精英公司拖欠吉庆公司工程款数额认定有误。最高人民法院《关于某理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十某规定：“当事人约定，发包人收到 ...