《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁其公司是不公平 难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”，则约定了违约金就应该按约定标准计付。根据《广东省高级 ...
//www.110.com/panli/panli_24990.html-了解详情
《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁其公司是不 信鸿公司请求将迟延办证违约金标准调整为参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息计算，符合有关法律的规定，本院予以支持。一审判决认定合同约定的迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_24980.html-了解详情
《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁其公司是不 信鸿公司请求将迟延办证违约金标准调整为参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息计算，符合有关法律的规定，本院予以支持。一审判决认定合同约定的迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_24978.html-了解详情
《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁其公司是不 信鸿公司请求将迟延办证违约金标准调整为参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息计算，符合有关法律的规定，本院予以支持。一审判决认定合同约定的迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_24965.html-了解详情
《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁其公司是不公平 要求调整的意见有理，予以采纳，违约金应参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、 ...
//www.110.com/panli/panli_24963.html-了解详情
《房屋权属证明书》涉及多个政府部门，各个部门独立办理相关的事务，其公司作为开发商无权监督和催促政府部门，因此，将造成产权证迟办理的原因转嫁其公司是不 信鸿公司请求将迟延办证违约金标准调整为参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息计算，符合有关法律的规定，本院予以支持。一审判决认定合同约定的迟延 ...
//www.110.com/panli/panli_24955.html-了解详情
之间是否存在关某以及存在什么关某都是一个谜。加上本案中“惠城回迁楼”的开发商是广州市惠城房地产开发有限公司，那么发包商应该是该公司。不管上述工程是自己建 协议事实不存在。原告的诉求没有任何根据，请求予以驳回。 为证明其答辩，被告提供的证据为：1、工商证明和工商登记资料，证明新建业集团(广州)无登记，惠 ...
//www.110.com/panli/panli_20320.html-了解详情
行为前，要求答辩人撤销行政登记，无疑是本末倒置；(三)、原告不是江山大厦的开发商，也非所有权人，不是九房权证开字第（略）号房产证行政登记 验收表》。 上述证据经庭审质证，合议庭评议认为: 原告提供的(1)、(2)号证据系九江江山环保设备工程有限公司办理抵押贷款手续的文书，该证据形式合法，其内容可以证明 ...
//www.110.com/panli/panli_13011.html-了解详情
图纸，其他的与其无关。 被告林某丙主张：被告恒丰公司要为其提供条件，包括银行的贷款、房地产证的统一办理，所以对外都是以被告恒丰公司实施的，而 规定，是合法有效的，双方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。被告作为商品房的开发商，在商品房出售给原告后，应当按照有关规定办理合同备案手续并按合同约定为原告 ...
//www.110.com/panli/panli_48222121.html-了解详情
13万元直接划入银行用作了首付款。2002年9月16日，郭某又以回迁安置房抵押贷款人民币10万元，加上货币补偿13万元，付清了购房款223186.2元。2004年11月，我搬 的某区X街一共有2间半平房，此地共有4家的户籍，各自单独立户。开发商对这2间半房屋给过6份补偿，包括三套房屋及三份货币补偿。郭 ...
//www.110.com/panli/panli_44345259.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务