付工程款的情况下，造成北方建设公司材料供应不足、人工费拖欠，北方建设公司的停工及拖延工期是迫不得已的。根据外装工程合同第十条约定，上述原因造成的工期 材料影响乙方施工；⑧甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。……10.2非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方负责由工期延误所造成的损失。损失赔偿金最高某 ...

并不清楚，不知道两者是何关系，原告只是材料供应方。某公司是否授权柳某刻制项目部印章原告也不清楚，但工程确实是柳某负责。 对证据二,因原告提供 迟延履行期间的债务利息。 本案受理费3300元，减半收取1650元，由被告长沙某建筑工程有限公司、被告柳某共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日 ...

辩称：其与盛达公司签订有买卖合同且盛达公司已经基本履行完付款义务。该项工程的材料供应合同是由卓某丁牵头签订的，因为卓某丁的舅舅时任睢宁县交通局局长。 。关于某某丁、李某未履行合同且未经结算，从盛达公司处以预支方式领取Ⅰ标段材料款的问题，盛达公司可以通过其他方式解决。该院依据《中华人民共和国民法通则》第 ...

》对自己本人两次确认的上述内容却予以否定，因此上诉人地矿公司如要否定《材料结算单》的真实性则应提供更为充分的证据。现上诉人未能提供其他相关证据， 水泥款共110885元。由此可证实，被上诉人伍某为甘村至思化硬化公路工程共供应水泥331吨，水泥款共110885元，经偿还部分欠款，尚欠款65805元。故此 ...

,彭某辉于2008年8月和原告签订供货协议,由原告供应被告河南华业建筑工程有限公司承建的城上城小区水管材料,配件。协议签订之后,原告按约定向被告 的行为属违约行为,应承担向原告支付货款的责任。原告请求被告河南华业建筑工程有限公司按照协议约定支付货款,理由正当,本院予以支持。因双方未约定逾期付款违约责任 ...

合同签订后，原告于2007年10月正式进场施工，因材料供应等问题，双方矛盾时有发生，至2008年9月，工程全面停工。在本院审理期间，根据被告湖南泓溧 按地勘报告计算，但根据施工合同19.7款第（4）条“土石方问题：由于本工程地质大部分为石方，并存在溶洞等复杂地质，工程量以实际爆破工程量甲方签证为准”， ...

郑州市分公司(以下简称中太郑州分公司)、被告中太建设集团股份有限公司(以下简称中太集团)工程欠款纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告及其 。二、原告没有证据证实其供应的白灰用在了中太三门峡项目部工程上。 原告向本院递交的证据有：中太三门峡项目部工程材料总决算清单一份，据以证实 ...

郑州市分公司(以下简称中太郑州分公司)、被告中太建设集团股份有限公司(以下简称中太集团)工程欠款纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告 本院递交的证据有：中太三门峡项目部工程材料总决算清单一份，据以证实原告给被告施工工程供应沙石的合同总金额、应付材料款等情况。 被告中太三门峡 ...

欠款利息x.66元人民币；3、本案诉讼费用由被告承担。 被告四川华X建筑装饰工程有限公司辩称，原、被告之间存在合法有效的买卖合同关系，被告欠原告货款属实， 一份，约定由福建省南安市水头泉美石材厂向被告供应石材。合同主要内容为：“供方应按合同约定遵照需方的工程材料订单的具体要求供货，上述单价为交货地点含 ...

故某石材装饰有限公司并未在合同上盖章，证明原告为被告承接的某某海鲜酒店装修工程施工供应各类大理石； 4、史某某代表被告与原告于2009年8月14日签订的 某某餐饮管理有限公司工地资料专用章，证明原告依约为被告的某某海鲜酒店装修工程施工提供大理石材料并完成加工安装； 6、结算单一份（两页），证明原、被告 ...