年4月8日宏通公司与中国船舶工业总公司第九设计研究院上海浦东分院(下称浦东分院)订立《建设工程设计合同》。合同主要约定内容为：浦东分院承担市光娱乐总汇工程 单位提出各种意见，我司核查后曾在2004年2月6日作出了《补充说明》；因宁波建设又对有关材料使用提出意见，宏通公司则又发现楼梯间上面①②/GJ没有 ...

审理终结。 原审判决认定:2005年8月19日，江潮公司与康达公司签订《建设工程施工合同》及补充协议，约定江潮公司将位于江北区X镇X村九社的厂房1、2（基础 月20日，刘某某向黄某递交了撤场的函件，称因工地经常缺材料、经常改变设计且未将变更后的资料提交、变更后价格未定、工人的工资未兑现等原因，决定撤出 ...

司的材料退库款610000元。（退库款就是施工方根据图纸先买了材料，但是因发包方设计变更而不再需要，就把材料退给了发包方，该部分材料款应由发包方返还给 责任公司承担连带责任。 以上事实，有双方当事人的陈述，以及双方当事人举示的《建设工程施工部承包合某》及其附件、《某某化学公司水合某及ADCA发泡剂工程 ...

执行补充合同”。 在晟华公司与天兴公司于2003年6月1日签订的《建设工程施工合同》（即前述补充合同）中，赵某乙以委托代理人的名义签名。该合同针对6#、 1、2003年4月11日的《建设工程施工合同》中确定的工程价款系中标价，该合同价款是双方履行的基础，工程价款只在现场签证设计变更下增减，故该中标价是 ...

）。 法定代表人周某，经理。 上诉人岳阳安济置业有限公司(以下简称安济公司)因建设工程合同纠纷一案，不服湖南省岳阳县人民法院(2008)岳民初字第X号民事判决，向本院 裂控钢筋配置有关是指：检测的结论中楼面板内配置的钢筋大小满足设计要求，但部分钢筋间距偏大，部分钢筋保护层厚度偏厚。被上诉人建筑总公司未 ...

车间的实际竣工日期均是2006年5月25日。关于违约金问题，两份《建设工程施工合同》中约定“由承包方造成工期延误的，每延误一天向发包方支付违约金500元 中建七局分别延误了176天和186天的工期，其应承担相应的违约责任。因设计变更引起工程量变化，原审法院酌定扣除36天延工日期，符合实际情况，由此认定 ...

号楼所在地的重新勘查、勘验工作，并向原告提交了《地基验槽报告》及相应附图三份，补充完善了勘察报告，并将完善的上述三份报告即刻传真给了设计单位浙江杭州 第二期。同年6月6日，原告与浙江省天正设计工程有限公司就寻乌县农资、建材、摩托车批发市场新建工程订立建设工程设计合同。同年6月17日，被告向原告提交《寻 ...

至本院。 原审法院认为：原、被告2006年7月2日签订的建设工程施工合同及补充合同和补充协议是双方当事人的真实意思表示，不违反法律和行政法规的禁止性规定 在2006年7月2日订立建设工程施工合同时没有约定具体的开工日期，但在2008年7月3O日原、被告及监理单位、勘察、设计单位共同签署的交工验收证书 ...

国强，四川成都新开元律师事务所律师。 原告平安建司与被告长宇实业公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员徐文波独任审判，于2003年 报龙泉驿区房管局备案的协议、2002年4月30日《建筑工程施工补充合同》、2002年9月23日《建筑工程施工合同》、2003年2月18日《交房协议书》、《 ...

工程有限公司（以下简称某公司）因与被上诉人某国某工业长沙勘察设计研究院（以下简称长勘院）建设工程合同纠纷一案，不服湖南省湘潭市X区人某法院（2009） 原判查明事实及处理 原判认定：2006年12月17日，某公司与某公司签订建设工程施工合同和建筑工程施工补充合同，约定由某公司承包湘潭市白石商业广场工程 ...