支付工程款，致使工程缓建和中途停建，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十四条的规定赔偿承包方上诉人荣晟建设公司因此造成的停工、窝工、机械设备租赁、 中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，认定建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付 ...

结算上月工程款。一切税费和管理费均由甲方承担。若承包方不能按时付款乙方有权停工，所造成损失由甲方负责。六、设备调遣费按挖掘机每台次8000元，汽车每 标准不当计算工程量错误。3、上诉人不应承担违约责任。因为上诉人不是工程的承包人，而是工程承包的各车主的组织人和代表人，上诉人无权决定施工中的任何事项， ...

是双方当事人的真实意思表示，为有效合同，原告阳xx按协议履行义务，后因政策性原因隆回县粮食局资金没有到位，导致工程停建，原告还有部分门窗没有做完，原告所做的工程 x.6元的诉讼请求本院予以支持，被告胡xx辩称如果2004年7月是另外的承包人付了原告工资款，那欠原告的工资款应在其诉讼中的数额中再核减。其 ...

工棚费用以及原告本人的误工工资共计x元。根据合同法的相关规定，因为被告的原因而停建造成原告的经济损失被告理应进行赔偿，故请求人民法院公正判决。 原告为支持 15日前三次退回原告押金x元。 本院认为，依据规定，建设工程施工合同因承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级签订的合同为无效合同。合同无效后 ...

合同法》第二百八十三条、二百八十四条之规定，因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，承包人可以顺延工期。2、新乡绿苑房地产公司提供的补充协议因违法而 按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。新乡绿苑房地产公司与新乡抗震工程公司于 ...

合同法》第二百八十三条、二百八十四条之规定，因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，承包人可以顺延工期。2、新乡绿苑房地产公司提供的补充协议因违法而 按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。新乡绿苑房地产公司与新乡抗震工程公司于 ...

报销。十三、如在施工过程中，是由甲方的材料、工具或其他客观原因造成的乙方停工，甲方应补偿乙方员工90元/天每人。十四、承包范围外的计时工按 纠纷案件适用法律问题的解释，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。被告“安达公司”应当依照其为原告出具的 ...

建设项目协议及所贷款项和贷款利息，债权债务均由乙方自行承担责任，如因乙方的原因，乙方中途退出，乙方以甲方名义所签订的建设项目协议、项目的全部报批手续和资金等 公司承担责任，动迁户的面积也要由京滨公司负责，上诉人既不是诉争项目的承包人，也不是诉争项目的投资人，不具备作为原告的法定条件，本案应当驳回其起诉 ...

合同价款为x元，付款方式为开工前，预付工程款的10%做备料款，工程施工期间承包人某某公司应在当月25日前提供工程完成工作量报表，某某公司每月25日按已完工量 和返工费。4、因某某公司的原因致使项目中途停建、缓建，某某公司应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿某某公司因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁 ...

适用法律问题的解释》第6条规定：“当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息，应予支持。但是约定的利息计算标准高于中国人民银行 隆公司迟延交付图纸，此事实成立。但新隆公司不应承担违约责任。当时迟延的原因是非典时期，属于不可抗力，依据我国合同法第一百一十七条规定：“因不可抗力不能 ...