条规定：“……其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案”之规定，长沙XX房地产开发有限公司所建房屋在交付时不仅要达到勘察、设计、施工、 内禁止运输渣土和沙石共13天。原审法院据此认定长沙XX房地产开发有限公司商品房建设工期可顺延38天，房屋交付日期由约定的2008年10月31日顺延至 ...

条规定：“……其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案”之规定，长沙XX房地产开发有限公司所建房屋在交付时不仅要达到勘察、设计、施工、 内禁止运输渣土和沙石共13天。原审法院据此认定长沙XX房地产开发有限公司商品房建设工期可顺延38天，房屋交付日期由约定的2008年10月31日顺延至 ...

条规定：“……其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案”之规定，长沙XX房地产开发有限公司所建房屋在交付时不仅要达到勘察、设计、施工、 内禁止运输渣土和沙石共13天。原审法院据此认定长沙XX房地产开发有限公司商品房建设工期可顺延38天，房屋交付日期由约定的2008年10月31日顺延至 ...

条规定：“……其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案”之规定，长沙XX房地产开发有限公司所建房屋在交付时不仅要达到勘察、设计、施工、 内禁止运输渣土和沙石共13天。原审法院据此认定长沙XX房地产开发有限公司商品房建设工期可顺延38天，房屋交付日期由约定的2008年10月31日顺延至 ...

交付条件的商品房交付给彭X使用，但由于长沙XX房地产开发有限公司在商品房的建设过程中，遭遇冰雪天气的不可抗力影响，按湖南省建设厅办公室湘建办（2008） 规定：“……其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案”之规定，长沙XX房地产开发有限公司所建房屋在交付时不仅要达到勘察、设计、施工、 ...

条规定：“……其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案”之规定，长沙XX房地产开发有限公司所建房屋在交付时不仅要达到勘察、设计、施工、 内禁止运输渣土和沙石共13天。原审法院据此认定长沙XX房地产开发有限公司商品房建设工期可顺延38天，房屋交付日期由约定的2008年10月31日顺延至 ...

的商品房交付给彭XX、曹X使用，但由于长沙XX房地产开发有限公司在商品房的建设过程中，遭遇冰雪天气的不可抗力影响，按湖南省建设厅办公室湘建办（2008） 规定：“……其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案”之规定，长沙XX房地产开发有限公司所建房屋在交付时不仅要达到勘察、设计、施工、 ...

条规定：“……其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案”之规定，长沙XX房地产开发有限公司所建房屋在交付时不仅要达到勘察、设计、施工、 内禁止运输渣土和沙石共13天。原审法院据此认定长沙XX房地产开发有限公司商品房建设工期可顺延38天，房屋交付日期由约定的2008年10月31日顺延至 ...

12月已陆续入住。2007年4月经建设方、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位联合验收为合格工程。验收时某住宅楼房屋建有排水管道及化粪池等附属设施， 协议约定不能作为被告承担相关法律责任的依据。 按照国务院2000年1月30日《建设工程质量管理条例》第四十条规定，给排水管道最低保修期限为二年。该房屋 ...

通过以上勘验检查情况，重庆市公安局渝中区分局刑警支队于2008年5月3日出具的现场勘察分析报告载明：经过法医对尸体的初步尸检，根据死者的伤情判断其应为高 起算，保证净高0.90m。该条文系工程建设标准强制性条文。经查看，渝亚大厦六楼楼梯间窗户窗台净高未达到上述设计规范要求，无防护措施。 一审法院认为， ...