原告舒某某、李某某与被告宜昌市亚龙工贸有限责任公司（以下简称亚龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2006年11月2日受理后，同日应原告舒某某、 一、证据二与本院从三峡开发总公司和大桥局项目部调取的证据材料有时间上的差异，与抗滑桩工程已交付使用，初步验收合格，并已结算的事实相悖，本院不予采信。 ...

年9月27日常张高速公路常德至张家界第20合同段验工计价结算表复印件一份15页，证明被告应该支付利息的时间。 （8）、中铁隧道集团有限公司常 提出修改意见，福建省隧道工程有限公司应按要求修改并承担自身原因造成修改的费用；工程验收合格后，应递交“竣工结算报告”及完整的结算资料，中铁隧道集团四处有限公司在 ...

做好“三通一平”，并于合同签订后2日内提交建设许可证及有关部门的批复文件和提供完整的建筑安装施工图。关于工程价款的支付与结算，双方约定，原告应当缴纳 对赔偿金额意见分歧大,原告坚持要求被告赔偿其窝工停工损失600，000元，经调解未果。本院根据延误工期的时间、造成工期延误双方各自的责任等实际情况，酌情 ...

=x.95元，利息损失x元。 以上事实有双方签订的建设工程施工合同、沛县迅达会计事务所的审核报告、造价汇总表、竣工验收证明书、借据、贷款凭证、收据、安置一览表、 的3%，质保金数额应当为x，屋面防水工程约占质保金的6%，应当为3818元。 关于未付款的时间及数额。工程竣工之日为2002年3月30日，至 ...

协商一致达成《协议》，约定：双方联合开发的光明小区因乙方无能力履行合同，由甲方收回，独立开发建设，自负盈亏，乙方前期投入的费用(包括地勘费、设计费、场平费、 《协议》，约定由锦云公司以不同价格购买三信光明公司部分房屋，面积和结算另行安排时间办理。 2000年4月15日，锦云公司与三信光明公司再次签订《 ...

，上海市华伟律师事务所律师。 上诉人上海信息大厦有限公司(以下简称信息大厦)因建设工程合同纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(2001)浦经初字第X号民事判决 ，信息大厦上诉请求撤销原审判决第二项，要求重新认定空调系统竣工验收的时间，改判信息大厦支付违约金的起算日期和计算金额为：自1999年12月4 ...

时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一)建设工程已实际交付的为交付之日……(三)建设工程未付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 关于面积计算。建兴厂关于“从工程行业惯例来说，没有任何建筑施工合同是按投影面积进行结算”的提法没有任何依据。工程原由南海建筑工程总公司第三工程处承建，其 ...

440，215元(按银行贷款利率，从2002年5月14日计至欠款付清日止)，并要求确认海滨公司对系争工程拍卖或折价款享有优先受偿权。 被告辩称，按照海滨公司与建乾公司于2002年12月22日签订的《建设工程施工合同补充协议》约定，工程余款在竣工验收合格后一年内付清，即应在2003年2月8日前 ...

任何违约或疏忽，均视为龙元公司的违约或疏忽。此外，合同还就材料设备的供应方式和结算办法、双方各自的义务、设计变更、竣工验收与竣工决算、保修、工程质量标准 乾鸿公司已实际接收房屋，因此，龙元公司迟延提请验收的行为，影响的是发包人竣工验收备案、办理产权证的时间，该行为虽构成违约，但不适用工期违约金的约定， ...

除保留5%保修金外，余款在50日内付清；双方还对部分工程的工程量以完工验收后据实结算的约定。合同的落款处的甲方由徐某某签名，诚鸿公司没盖章，乙方由陈某某 ，利息从应付工程价款之日计付，没有约定或约定不明确的，建设工程已实际交付的，为交付之日，此日为应付款时间。因此，付款方应当自2003年9月1日始按结 ...