王××。 委托代理人张××，东兴市法律服务中心法律工作者。 上诉人王××与上诉人王××因建设工程施工合同纠纷一案，不服东兴市人民法院（2006）东民初字第X号民事判决 王××作为房屋建筑的施工人，应当保证房屋工程的质量安全，并在合理的使用期限内，不能有危及使用安全的质量问题。 一、关于第一个争议焦点。 ...

。4、原审判决适用法律错误。本案不适用最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定。本案的承包人亚太公司正常 及比例“花园洋房付款节点及比例表”中显示“质保金5%按合同条款执行。”4.2关于工程质量保修及质保金的退还，规定如下：…（3）建设工程的保修期，自竣工 ...

尺寸偏小，间距不满足设计要求等问题，对结构安全造成不利影响。该院认为这些问题属于工程上部结构施工过程中产生的质量缺陷，并非地基质量问题引起的，被告××建筑公司作为施工者应当 百八十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《建设工程质量管理条例》第三十九条第一款、第四十条第一款第（一）项的 ...

尺寸偏小，间距不满足设计要求等问题，对结构安全造成不利影响。该院认为这些问题属于工程上部结构施工过程中产生的质量缺陷，并非地基质量问题引起的，被告××建筑公司作为施工者应当 百八十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《建设工程质量管理条例》第三十九条第一款、第四十条第一款第（一）项的 ...

之间的承包合同并非在履行，而是在2008年7月被告就以原告施工的工程存在质量问题及安全隐患为由，单方终止与原告之间承包合同的履行，原告也于同月23日 尚未竣工验收。故《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二、三条规定并不适用于解决本案中未完成工程的情形，本院依照《中华人民 ...

对存在问题较多的FX栋，安检站下发了停工整改通知书，对存在的安全隐患进行排除、整改，5月13日进行复检后，同意复工。2005年11月17日、11月 可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”本案中，双方建设工程施工合同约定：因承包人工程质量问题和人为原因造成拖延工程进度和不能按工期完成的每一天赔偿 ...

不符合质量验收标准，影响结构的外观和安全；6、三层现浇楼面板负弯矩筋存在露筋现象，不符合质量验收标准。导致质量问题的原因是：1,建设方和承包方法律、 私自和不具备施工资质和技术质称的农民工签订施工合同，擅自组织违法建设工程施工。所造成的建筑工程质量事故应该负全部责任。而原审原告丁某某和原审被告邱某乙、 ...

不符合质量验收标准，影响结构的外观和安全；6、三层现浇楼面板负弯矩筋存在露筋现象，不符合质量验收标准。导致质量问题的原因是：1,建设方和承包方法律、 私自和不具备施工资质和技术质称的农民工签订施工合同，擅自组织违法建设工程施工。所造成的建筑工程质量事故应该负全部责任。而原审原告丁某某和原审被告邱某乙、 ...

责任界定的法定部门，对山体崩塌的成因作出了明确地认定。顺德市建设工程质量安全监督站作为建筑工程质量问题的法定管理部门，就建筑物体本身所存在的施工，设计等 顺德市大良崩山冈边坡崩塌调查报告》应予采信。原审法院在诉讼过程中委托顺德建设工程质量安全监督站对被上诉人房屋的损坏情况进行了鉴定，但该站在其所作的 ...

事故责任界定的法定部门，对山体崩塌的成因作出了明确地认定。顺德市建设工程质量安全监督站作为建筑工程质量问题的法定管理部门，就建筑物体本身所存在的施工，设计等质量 大良崩山冈边坡崩塌调查报告》应予采信。原审法院在诉某过程中委托顺德建设工程质量安全监督站对被上诉某房屋的损坏情况进行了鉴定，但该站在其所作的 ...