公司、洛阳青年宫指挥部催要，至今未付。河南国安公司拖欠工程款事实清楚，已构成违约，除应支付工程款外还应承担欠款利息，洛阳青年宫指挥部应承担连带保证责任。 能证明洛阳青年宫指挥部作为保证人的法律地位，相反却证明洛阳青年宫指挥部是辅助支付工程款。 证据3、2006年8月9日该工程消防验收意见书一份，证明了 ...

工程款x.61元及利息，并承担本案的鉴定费和诉讼费。 被告辩称：对拖欠工程款x元和增加桩基工程款x.50元无异议，对泥浆外运款x.07元有异议，该款不应 故对被告该辩称，本院不予采信。因原告在施工中增加了工程量，增加工程量的工程款是在合同履行中发生需要增加的合同价款，被告漯河X行应予承担，增加的工程款 ...

履行合同；3、如被告无力继续履行合同，请求终止合同的履行，向原告支付工程款3,722,246.4元及利息，并赔偿损失267,310元，待被告恢复合同履行 损失。 被告(反诉原告)朝阳华美服装厂反诉称：2007年11月12日，原告诉被告拖欠工程款一案，与客观事实不符，实属错告。2006年10月1日双方 ...

,160元。而被告裕宁公司却未按合同约定履行全部的付款义务，至今仍拖欠工程款3,401,160元。原告曾于2005年、2006年两次向被告发出了 被告沈阳裕宁房产开发有限公司于本判决生效之日起10日内给付原告航空港东北建设局工程款3,101,160元； 二、被告沈阳裕宁房产开发有限公司于本判决生效之日 ...

国家财政部联合下发的《关于禁止在工程建设中带资承包的通知》而无效。因原告拖欠工程款致使施工计划无法实施和施工队伍出现混乱。工期延误，是因原告迟至7月 四层工程进度款。待整个工程全部竣工验收达到合同质量标准后，原告支付剩余部分工程款（扣除工程总造价的5％质量保证金）；被告必须于同月23日进场正式开始施工 ...

航空港总公司支付违约金5808.98元，合计x.59元；（违约金计算方式是按照合同约定依据拖欠款的千分之三计算的）三、由航空港总公司承担所有诉讼费用。 航空港总公司在 公司签订的合同中约定的材料等内容有所不同。另查，合同中约定如航空港总公司拖欠工程款或尾款，向对方偿付尚欠款项的千分之三的违约金；华都宝 ...

和结算办法相矛盾，该合同第4条“结算办法规定是按乙方的实际工程量给付工程款，”既然双方约定“按实际工程量给付工程量，那么孔某某干了多少工程量就应得到 x元，双方在工程价款结算时发生争执，2007年5月29日上诉人以拖欠工程款为由将被上诉人中原路桥建设（集团）有限公司起诉至洛阳市涧西区人民法院，在审理 ...

讨要刘某某均以无钱为由拒付。现请求法院1、判令被告支付拖欠工程款x元及拖欠期间的工程款利息，且四被告互负连带责任。2、本案诉讼费由被告承担。 证据不足，不予支持。原告姬某某要求被告新电集团、迈科瑞公司、火电公司支付工程款无证据证明，本院不予支持。被告刘某某辩称应扣除原告生活费8400元，符合合同约定 ...

施工。合同就工程范围、承包方式、开竣工日期、合同价款、双方责任、工程质量及工程款结算与支付进行了约定。2001年2月22日，青龙山公司又向原告出具“双跨 x.53元；但工程完工后，被告青龙山公司却不按照约定支付工程款，经原告多次催要，被告仍拖欠工程款x元。2006年12月13日，青龙山公司的股东穆某某 ...

约定。合同签订后，原告带领施工队以洛阳施工队的名义进行施工，被告也支付给原告部分工程款。2003年2月被告在给原告结算时出具了《洛阳队结算项目清单》和《 施工现场，由此，该两项事件发生的时间不在原告施工期间之内；关于原告要求支付拖欠工程款及逾期付款利息的第三项诉讼请求，原告提供的三份结算单显示双方已 ...