金茂资产管理有限公司（以下简称金茂公司）另外签订了一份《建设工程施工合同》，约定由原告承建玛瑙大厦A座消防改造工程，工程质量以消防监督机关 其消防改造工程是2005年江北区人民政府的重点消防整治项目，区政府专门成立“玛瑙大厦安全隐患整治工作领导小组”，整治工作具体由江北区安监局监督实施。玛瑙大厦总面积 ...

越，上海市正瀚律师事务所律师。 上诉人上海华敏健身有限公司(以下简称华敏公司)因租赁合同纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院(2004)闵民三(民)初字第X号民事判决，向本院 。上述协议订立后，乐客多公司按约向华敏公司交付房屋，华敏公司于2004年3月28日装修完毕，并进行营业。但华敏公司未按约向乐客多 ...

60天，风口需50天，上述设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性， 于2003年3月25日才经验收，符合交付使用条件，上诉人其后应通知被上诉人房屋已经验收合格可以交付使用，并通知被上诉人收楼。但上诉人之后并没有履行通知 ...

60天，风口需50天，上述设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性， 于2003年3月25日才经验收，符合交付使用条件，上诉人其后应通知被上诉人房屋已经验收合格可以交付使用，并通知被上诉人收楼。但上诉人之后并没有履行通知 ...

60天，风口需50天，上述设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性， 于2003年3月25日才经验收，符合交付使用条件，上诉人其后应通知被上诉人房屋已经验收合格可以交付使用，并通知被上诉人收楼。但上诉人之后并没有履行通知 ...

60天，风口需50天，上述设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性， 于2003年3月25日才经验收，符合交付使用条件，上诉人其后应通知被上诉人房屋已经验收合格可以交付使用，并通知被上诉人收楼。但上诉人之后并没有履行通知 ...

60天，风口需50天，上述设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性， 于2003年3月25日才经验收，符合交付使用条件，上诉人其后应通知被上诉人房屋已经验收合格可以交付使用，并通知被上诉人收楼。但上诉人之后并没有履行通知 ...

60天，风口需50天，上述设计单位及监理单位出具的证明是其与被告之间合同责任认定的依据，其提出因规划变更导致风口设计变动延期65天在事实上具有合理性， 于2003年3月25日才经验收，符合交付使用条件，上诉人其后应通知被上诉人房屋已经验收合格可以交付使用，并通知被上诉人收楼。但上诉人之后并没有履行通知 ...

自愿不干者应提前一个月向承包人提出，否则一切责任由职工自己负责；8、乙方在新潮影院以上所建房屋和新潮影院装修投资属建性投资，财产归甲方所有，甲方 施工，保证施工质量，符合防火安全要求，不得随意改变建筑结构影响建筑整体效果，否则造成的损失由乙方负责等。”合同签订后，被告依合同约定筹集资金进行了新潮影院的 ...

X号房屋的物业管理企业，原告为上述物业的使用人，故原、被告间系服务合同关系，物业管理服务应当保持住宅和公共设施完好，保障物业使用方便、安全。公共 采取积极措施查明原因及时处理，致使再次发生渗漏，由此造成原告财产受损，被告应当承担责任。故原告要求被告赔偿损失，本院予以支持，对本案涉及的具体赔偿损失的数额 ...