，下余x.23元未付。 另查明，互感器车间及高压实验室工程在施工过程中，设计图纸发生变更，增加了部分工程。 原审法院认为，原告南阳市建发工程有限公司与被告南阳X 但被告金冠电气在合同生效后未依照合同约定及时拨付款项，且在施工过程中变更设计，加大了工程量，致使工期延后，故本院对此项辩称不予采信。4.被告 ...

。若发包人未按合同约定支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行或设计变更和工程量增加的，工期顺延。工程价款支付方式为：1．本工程合同签订后 钢结构工程合同让利的8％未扣除。 南阳X有限公司在本工程施工过程中，变更设计图纸，增加了部分工程量。南阳X共拨付给涿州蓝天网架有限公司工程款521万元，共分 ...

内包括检修马道，但后来经设计院以及原告确认的《网架工程施工图纸》中，没有检修马道的设计图纸，被告施工中也没有修建检修马道。工程验收以后。监理部门曾 工程的评估进行了鉴定，结论为：1、网架屋面渗漏水多处；2、屋面板设计上层板0.476m，下层板0.376m，而实际安装的屋面板上层只有0.376m，下层板 ...

甲方图纸尚未确定，劳务承包人陈某某负责招聘的约百名民工被迫待工一个月左右，直至设计图纸最终确定后才进场施工。由于非劳务承包人原因造成待工，待工期间陈某某仍需 日向陈某某出具《便函》（以下简称3.18便函）称：“因锦华大厦工程施工图纸发生变更，致使你（乙方）在人工工资方面造成一定亏损，本项目部决定，从本 ...

，应按照所签协议，按时、保质、保量交付安置房屋，并按照第一被告提供给原告的图纸进行建设安装工程，直到2008年5月11日被告才将房屋交给原告。虽然原告曾起诉要求 存在两个法律关系，且本次起诉的是逾期交房的损失，不属于重复起诉；二、设计图纸及拆一补一协议上均有浴盆，原审判决按市场价补偿正确；三、本案不是 ...

，其内容是：①具体施工项目见预算书；②所有施工以发包方提供的图纸为准，施工中如出现设计图纸与现场不符的，承包方与发包方协商签订洽商单；③工程总价款为138 。 以上事实，有世纪华荣公司提供的合同、预算书、验收记录、汇兑凭证、设计变更洽商记录、函件、委托书、收文记录、分项工程质量验收记录表、东方巴黎公司 ...

，且该证据为XXXX公司内部出具，故本院对该证据不予确认； 证据13、二次设计图纸会审记录，证明某同包死价内过程中XXXX公司没有收费的增补工程。侪 约定，合同为总价包干，除非发包方确认的变更商洽；工程竣工后，承包方应将竣工图纸及北京市规定的竣工资料原件一式三份报发包方，在发包方没有收到上述完整资料前 ...

完成的。虽然是职务作的，依然倾注了我大量心血。20O3年时任园林绿化处设计室主任刘某某(2002年调入)在负责上报该设计图的奖项时，把我的名字漏掉 设计方案分解施工，被告刘某某于2002年调入市园林处任设计室主任。 以上事实双方开庭笔录、设计图纸及许昌市园林绿化管 理处、许昌市建委证明予以佐证。 本院 ...

住（略）。 上诉人上海乐美文具有限公司（简称上海乐美公司）因侵犯外观设计专利权纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第二中级人民法院（下称北京市第二中级人民法院）(2008 制笔厂又是按照上海真彩公司提供的图纸或样品接受委托、安排生产的，而上海乐美公司使用的方鹏华的外观设计专利是在本专利被公告授权后才申请 ...

是金色宝藏公司拥有著作权的设计图独创性之所在。原审法院据此认定吉祥屋公司的店面装修设计使用了金色宝藏公司享有著作权的设计图中的独创部分。该使用行为未经金色宝藏公司 设计图的复制仅指印刷、复印、翻拍等方式，不包括图纸的立体再现。吉祥屋公司从未接触过设计图纸，更没有实施侵权行为。吉祥屋公司店面结构、比例、 ...