两份外还有一份《八台电梯呼梯系统楼层显示系统改造合同》，合同价款及增加材料款约定金额没有异议；渔阳饭店分7次向日立电梯付款共计x元，已经付清《电梯大修 的施工条件，如不能提供的按照延误的时间顺延工期，渔阳饭店不能保证工程所需供水、供电等并更改工程内容，导致了工程延期完工，且双方之间的洽商均有渔阳饭店的 ...

人发出《通知书》，通知解除与上诉人签订的合同。８月３０日，被上诉人停止向餐厅供水，停止入住团队进入餐厅就餐，违反了该合同第七条、第八条的约定。９月 给上诉人造成巨额直接经济损失（对该房产的装修、改造费用，置办餐厅使用的设施、设备、工具等费用），错误明显。二、一审法院的判决内容前后矛盾。一审法院认为吕某 ...

。下游水泵房抽水机运转至2000年左右，因故障未维修好停用至今，下游水泵房供水范围内的各村民均自购潜水泵，用竹竿撑导线从裸露的220伏灌溉专线 易发事故、电价高等问题，为减轻农民负担，防止事故发生，在全国实施农村电网改造工程。绥宁县人民政府也因此成立了农村X组、工程指挥部，下设办公室，具体工程由绥宁县 ...

。因被告决定对商铺进行改造开发，故对一年期限的合同，在期满30天前，被告明确提出不再续签，并自2010年1月15日开始，多次书面通知商户搬离， 被告没有在合理期限之前通知原告方，单方要求解除合同的行为不合法，其擅自采取的停止供水、供电的行为违背了合同义务，原告要求被告继续履行合同、停止侵害行为的诉请， ...

闸规查（20XX）第（X）号《限期拆除违法建筑的决定》，认定原告自行投资改造的商业用房属违法建筑。此后，被告又致函原告，要求原告配合拆除违法建筑即系争 接通电源。另外，20XX年X月上旬，被告又将饭店的供水切断，原告也多次向被告反映、交涉，至今仍未恢复供水。现要求被告立即采取措施恢复饭店的水、电正常 ...

日，被告发出“逾期交房致歉函”，称由于国顺路（黄某路X路段）市政需实施拓宽改造工程，致使该项目的市政配套工程迟迟未能展开，从而影响了整个项目的配套工程进度，从目前 月30日－4月30日期间分两次施工。工程实际完成时间约为5月3日。 原告对被告提供的证据1、2、3认为，供水配套工程合同等是被告与施工单位 ...

日，被告发出“逾期交房致歉函”，称由于国顺路（黄某路X路段）市政需实施拓宽改造工程，致使该项目的市政配套工程迟迟未能展开，从而影响了整个项目的配套工程进度，从目前 月30日－4月30日期间分两次施工。工程实际完成时间约为5月3日。 原告对被告提供的证据1、2、3认为，供水配套工程合同等是被告与施工单位 ...

日，被告发出“逾期交房致歉函”，称由于国顺路（黄某路X路段）市政需实施拓宽改造工程，致使该项目的市政配套工程迟迟未能展开，从而影响了整个项目的配套工程进度，从目前 月30日－4月30日期间分两次施工。工程实际完成时间约为5月3日。 原告对被告提供的证据1、2、3认为，供水配套工程合同等是被告与施工单位 ...

日，被告发出“逾期交房致歉函”，称由于国顺路（黄某路X路段）市政需实施拓宽改造工程，致使该项目的市政配套工程迟迟未能展开，从而影响了整个项目的配套工程进度，从目前 月30日－4月30日期间分两次施工。工程实际完成时间约为5月3日。 原告对被告提供的证据1、2、3认为，供水配套工程合同等是被告与施工单位 ...

日，被告发出“逾期交房致歉函”，称由于国顺路（黄某路X路段）市政需实施拓宽改造工程，致使该项目的市政配套工程迟迟未能展开，从而影响了整个项目的配套工程进度，从目前 月30日－4月30日期间分两次施工。工程实际完成时间约为5月3日。 原告对被告提供的证据1、2、3认为，供水配套工程合同等是被告与施工单位 ...