某。 被上诉人（原审原告）延安市建筑工程总公司。 上诉人姜某、周某因建设工程施工合同纠纷一案，不服延安市X区人民法院(2011)宝民初字第X号民事判决，向本院提起上诉 县X组五号楼一单元商住楼，并由原告提供材料。合同的附件三工程质量保修书约定：质保金为施工合同价款的3％，各项工程质保期为3年，保修期满 ...

应在鉴定意见书中核减。第二组证据：1、原、被告签订的《建设某程施工合同》及保修书；2、照片14张。证明某、被告双方存在建设某工合同，所 建设某程1#、2#教学楼变更部分的鉴定造价分别为-24282.66元、-31820.73元。那么合同价款经调整后应为（略）元-24282.66元（1#楼应扣减部分）- ...

既然合同没有成立生效，也就谈不上追究违约责任问题。根据法律相关规定，没有成立生效的合同应该相互返还财产，有过错的一方应当承担相应的过错责任。在本案中，李xx已经 的下列证据予以证实：1、原告与李xx签订的《工程机械租赁合同》；2、《黑猫挖掘机保养及保修手册》、《黑猫挖掘机保修卡》、《合格证》；3、长沙 ...

日，每月支付380,000元，2008年12月30日支付409,360.15元，尚余合同保修金待保修期届满由甲方一次付清；乙方保证，在甲方按约定支付月度款 2,077,500元，后被告以工程质量不合格为由停止支付，共计欠款总额（含保修金）达1,543,537元。 以上事实，除原、被告庭审陈述一致外，另 ...

返修”，认定为：“若乙方30日不到场返修，由甲方使用保修金返修”，且对约定的验收合格后付款的条件不作表述，系认定事实有误；适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定来处理双方当事人的建设工程施工合同纠纷系适用法律有误；对凌云 ...

1《承包人承揽工程项目览表》、附件3《工程质量保修书》等部分。原、被告所签订《建筑施工合同》中施工工程系由被告开发的广饶县乐园商贸广场中心市场 15、被告拖欠原告工程款所造成原告的利息损失: 被告拖欠原告工程款x.53元，其中质量保修金x元。 （1）被告拖欠原告工程款x.53元的利息损失，从主体工程 ...

当事人的履约情况。原、被告于2004年7月3日签订的《合同协议书》和《房屋建筑工程质量保修书》以及双方于2006年7月20日签订的《房屋建筑 工程存在质量问题，被告未按照双方的约定施工，造成工程出现质量问题，应承担相应的保修责任；根据湖南省经典司法鉴定所作出的《湖南省经典司法鉴定所司法鉴定意见书》，对 ...

施工或延期施工，由此导致工程延期竣工的一切责任由硅谷兴业公司承担。5、合同约定硅谷兴业公司付款时间为:工程量50%后付款25%，工程竣工验收合格后付款25% 在工程竣工验收后及时按照硅谷兴业公司的通知对工程进行维护，履行了施工合同约定的保修义务。同时再次告知硅谷兴业公司擅自对原有苗木拔除、换种导致北辰 ...

的正常使用。由于雅居乐公司与汽修三厂之间具有买卖合同关系，汽修三厂应对雅居乐公司的车辆负有保修义务，故雅居乐公司诉至法院，要求汽修三厂赔偿雅 金杯海狮三包凭证》的“保用规定”第四条“不予保用的项目”中则将“未按《保修保养手册》规定定期到金杯海狮服务站检修保养的车辆”及“由非金客公司特约维修站修理保养的 ...

。2003年11月25日，双方签订了一份隔墙板质量保修协议，约定：根据合同X号、X号楼隔墙板暂留保修押金共计x元；保修期三年，自2003年11月 九条之规定，判决：北京大富源建筑市政工程有限责任公司给付北京业晓晨墙体材料有限公司保修押金五万零七百五十元；北京大富源建筑市政工程有限责任公司给付北京业晓晨 ...