元。而合同确定的工程总价为x元。施工中，确有工程量的增加，但并不存在工程变更的问题。增加工程量的造价为x元。但由于工程存在一定的质量问题， 故不予认可。 另外，本院根据原告申请，委托审价部门对原告完成施工的主合同以外的增加工程及设计变更部分工程的相应工程款进行鉴定。经鉴定，审价部门出具鉴定报告，确认主 ...

均无异议，只对沥青、玄武岩的价格、有些路段的宽度、厚度、增加没有增加工程量，新增加工程项目、误工损失有异议。根据原、被告所签订的联营协议及 ；一审法院全部采用被上诉人的计算方式对本案进行判决，有失公正。对上诉人施工的工程量计算依据不足。被上诉人据以计算的材料单价也有失公允。此外一审判决对以下项目的计算 ...

价格是依据国家概算编制规定和江西省（81）概算定额等规定以及施工合同规定基础开挖工程量因地质变化经设计部门下达重大设计变更外，应按设计图纸轮廓尺寸计量。原告 工程量结算，除甲方根据需要允许某加的工程量，如乙方擅自增加工程量，结算时工程量不予结算。3.出现本合同单价缺项时，由双方根据本工程编制合同单价所 ...

一、双方签订的合同有效，原告首先违约，理由是延误工期，未按合同约定完成工程量。根据合同约定，原告应当在2002年12月1日完工，实际到2003年5月 验收合格意见书。 本院认为，原、被告签订的工程施工合同以及随后达成的三份变更增加工程量协议均合法有效，双方应当严格履行。在合同履行中，被告已付工程款（略 ...

。三、一审判决认为被上诉人逾期交付工程的主要原因在于我方修改设计、变更项目及增加工程量，没有事实依据。被上诉人应承担逾期交工的违约责任并赔偿我方利息损失。１、 、工程造价与合同（一）存在差异；故在此情况下查明施工单位实际完成工程量及其工程造价，理应委托中介机构进行鉴定，鉴定中心根据原审法院委托内容，以 ...

乙方30万元保证金；在施工过程中如遇施工图纸中漏项目或不可预见的工程需增加工程量并要追加预算必须经河南新田置业有限公司认可，并签字加盖公章才能生效， 给高某某工程款90%，原审以双方约定的合同价款为2350万元，路达公司并未提供工程量减少的证据，现该工程已通车，投入使用，路达公司支付高某某90%工程款 ...

，相应顺延工期，支付合同价款3%的违约金。 鉴于被告不断提出的设计变更、工艺标准变化、材料更换等原因，工程量和施工工序发生了重大变化，原告在2001年11月20日向被告提交《关于增加工程量资金的申请报告》，在2002年1月24日向被告提交了《资金申请被告》，被告仅支付了 ...

根据双方签订的合同，原告(反诉被告)有延误工期的违约行为，并以原告(反诉被告)擅自增加工程造价来支持该主张，应付违约金24．7万元；违法加级收取费用26万元， 略）元工程款的协议及超期216天应承担违约责任的主张，因该工程总造价有增加工程量的双方签字函件，有双方签字认可的工程验收单和工程结算单所证实， ...

清单各一份，用以证明原、被告之间存在装饰装修合某关系以及原告实际完成装修工程量计140928.40元的事实。 被告为证明自己的主张，向本院提交了领条四份 有异议，具体为：第86项不锈钢防盗窗的单价为190元/平方米，高于原告在增加工程量清单中所主张某125元/平方米，故不锈钢防盗窗的单价应以原告所主张 ...