付通知》，要求裕达公司全额支付拖欠工程进度款；同月29日，监理公司召集中建二局、裕达公司及监理单位——鑫城建设监理公司三方，在裕达工程部会议室召开主体工程 。2、一审法院依职权委托的鉴定事实清楚，依据准确，结论应予确认。3、取费标准是双方当事人协商一致的合意表示，是中建二局为追求自身企业利益而签订的， ...

；（4）备案合同系2008年9月份盖章； 14、上海建通工程建设有限公司（以下简称监理单位）出具的情况说明1份，旨在证明原告计算的工程量与实际 以鉴定报告中按合同口径认定的21,679,291元为基础，减去取费标准差额21,240元，工程造价应为21,658,051元。 五、违约责任认定问题。 由于 ...

具备验收条件的函》，该函中明确了“在工程现场验收时发现一部分分项工程未达到竣工标准。同时一些部位的处理违背了《工程建设标准强制性条文》的规定，尚不具备交工的 年6月24至同年7月16日因房屋质量出现渗漏水现象，正岩公司在收到监理公司的通知后没有履行维修义务，天鹰公司委托他人发生的维修费用x元应当由正岩 ...

市场发布的人工单价的平均价予以调整。关于在工程某证单中，无建设单位签字，有监理单位签字盖章的签证单工程某否可计入工程某价内的问题，专家们一致认为：如果 种计算标准得出三种结论，原审法院综合考虑洛阳建筑行业土方挖运的计算标准，参照黄某乙与周新洛签订的土方挖运价格每平方米15元，确定本案中的实际土方造价为 ...

等一切经济和法律责任；有关工期、材料、质量标准、工程某支付、优惠条件等条款与被告和龙海公司签订的《〈建设施工合同〉补充协议》基本一致；原告向龙 中约定的上海1993定额的有关规定进行计算。关于机械规格、机械台班数量有建设方、监理方认可，用电量套用定额分析是否妥当的问题，专家们一致认为应按合同约定套用《 ...

时间，调整后的竣工时间为2005年8月15日。根据被告与监理方深圳现代建设监理公司签订的《建设工程委托监理合同》第十八条第9项的约定，监理方有 一天承包人支付给发包方违约金人民币x元。工程质量达不到约定的标准，扣合同价款的5%作为违约金。本工程承包人自愿承诺全费下浮3.5%，即总造价×96.5%=最终 ...

标，合同总金额为二千二百二十万零二百一十八元整。北京市永定河滞洪水库工程建设管理处和福建省水利水电工程局签字盖章。之后，北京市永定河滞洪水库工程建设 认定工程量的依据，超过工程量清单的工程必须经业主、监理、承包方均认可的才可以认定，否则不应予以保护。3、鉴定报告确定的计价标准是无依据的，应依据招投标 ...

。2006年5月12日，红胜欣公司竣工并报昆明万昆建设监理有限公司（以下简称万昆监理公司）。增加工程为金属加工车间，工程款x.50元。红胜欣公司为和 日计付。故本案逾期支付工程款的利息应自2007年5月18日起算，对利息计付标准双方无约定，故按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。原判对在本案中应付 ...

，省三建司延误工期269天，工程质量未达到约定的标准。 省三建司针对此争议提供《基础、主体结构工程验收记录》以及云南青山建设监理公司于2000年9月29日 的造价鉴定申请，并与两被告商定鉴定机构。省三建司要求两被告承担该编审费没有事实依据加以证实，本院对该请求不予支持。至于16万元的律师费，该费用是省 ...

签订的施工合同，国家现行的建设工程质量标准和施工验收规范，国家现行的建设监理文件，该工程施工图；监理费用按总造价的0。9%收取总监理费128，700元；合同还 从宏通公司的损失范围内剔除。 本案争议焦点之六，就在进行改造工程的价格鉴证过程中新发现的屋面楼板和梁的裂缝，需要特别加固的费用14，930元， ...