安装工程招标投标办公室备案专用章。 2005年5月8日，二建公司与促进中心签订《建设工程施工合同》，合同约定：合同价款：164万元，组成本合同的文件 ，其中地下室628平方米。开工后因周某条件限制，该楼进深缩短2米，设计单位重新出图，变更后为建筑面积为2217.5平方米，其中地下室572.68平方米。 ...

万元表示认可。另双方认可该项工程款润峰公司已支付63.8904万元。 洛阳市规划建筑设计研究院分别于2005年3月24日、2005年4月14日、2005年4月 优惠率惯用计算方式不符，且双方所签《建设工程施工合同》中约定，投标文件系合同的组成部分，而非招标文件，投标文件内容应作为本案计算优惠率的依据。 ...

，而未提供计算工程量的计算式，不能说明鉴定金额客观公正。永阳置业公司按照设计及相关变更单计算的土建工程款和水电工程款金额与《鉴定报告》的金额相差x.31 予以扣减并无不当。2、考评费问题。因天宇建设公司未提供有效证据证明涉案工程进行了现场文明考评，且招标文件第一部分7.6规定：现场安全文明施工措施费中 ...

，而未提供计算工程量的计算式，不能说明鉴定金额客观公正。永阳置业公司按照设计及相关变更单计算的土建工程款和水电工程款金额与《鉴定报告》的金额相差x.31 予以扣减并无不当。2、考评费问题。因天宇建设公司未提供有效证据证明涉案工程进行了现场文明考评，且招标文件第一部分7.6规定：现场安全文明施工措施费中 ...

081元。对于其他争议项双方没有达成一致意见。 上述事实，有招标文件、施工合同、监理工程师通知单，建设工程质量整改通知单，检测报告、会议纪要、4月28日的 合同履行过程中发生技术签证问题。本院认为，在合同通用条款第29.4明确约定，工程设计变更以签证单为执行依据。本案中，原告不能提供签证单证明该项事实 ...

2）条中b、c、d、e款修改为：工程量按实计算，根据施工图、设计变更和现场签证等文件按实计取。结算依据按湖南省建设厅[2002]X号文件一类 中标通知书发生之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件文件订立书面合同，导致中标无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 ...

帝湖花园A区高层住宅3#楼、4#楼、6#楼、10#楼工程设计施工图、中南地区通用建筑标准设计建筑配件图集、郑州帝湖物业管理有限公司证明、业主情况说明、维修 效力进行审查不妥。在本院限定举证期间内，布瑞克公司未提交涉案建设工程施工合同的相关招标证据。 布瑞克公司在举证期限内向本院提出鉴定申请，要求对下列 ...

的申请，委托并要求河南九都资产评估司法鉴定所“按照双方签订的建设工程承包合同及招投标文件约定的工程造价计算办法，据实对黄梅家园l#楼和周公庙市场三 “招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”这是典型的 ...

18日完成竣工验收备案手续，2010年1月21日提起反诉，超过诉讼时效。2、设计变更、工程量增加及新某不及时支付工程款都造成工期延误，不应由三建集团承担延期 某主张某款、预付工程款利息问题。在新某编制的招标文件及其与三建集团订立的建设工程施工合同中，对支付工程进度款的方式和时间均未作出明确约定。双方的 ...

铁十五公司就监理工程师签字确认的该部分软基换填工程向南阳公路局提出附加支付的索赔要求，符合招标文件合同通用条款关于索赔程序的规定。南阳公路局应就软基 的事实相同。 郑州铁路运输中级法院二审认为，中铁十五公司与南阳公路局签订的建设工程施工合同合法有效，双方均应按照约定和诚实信用原则全面履行自己的义务。1 ...