安房地产开发有限责任公司（以下简称国安公司）建设工程合同纠纷一案，润华公司于2008年9月8日向河南省安阳市中级人民法院（以下简称原审法院）提起诉讼，请求 及其它费用，庭审中，双方协商确定为14万元。润华公司认可竣工验收后部分工程质量保修期未到期的约10万元。 根据润华公司的申请，原审法院于2008年 ...

没有提交计算依据，答辩如下：1、按照城建二公司提交的该组证据《建设工程中途停工损失补偿办法》中第二十三条之规定，仅限于不能移动的尚未拆迁的机械， 的工程款的部分请求成立，本院予以支持（该未完成工程的工程款在司法鉴定报告中已扣除）。由于补充协议中约定工程质量必须达到合格标准，确保获得“商鼎杯”，未能获得 ...

存在质量问题，原告张某某给三被告出具质量保证书1份，内容为：“质量保证书，各方领导：你们好，由于我方管理不善，致使基础混凝土工程某现漏振现象，使各方领导 支付了生活费x元，工资x元，共计x元。 原审认为，《最高人民法院关于审理建设工程某工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，承包人非法转包、违法 ...

变更通知计划；11、5#楼砼基础事故材料3份；12、2003年1月15日工程质量问题的通报；13、基础土方开挖报验申请表2份；14、监理工程师通知回复 第一层完工后，被告拨付原告20万元，逐层依次类推，直至主体完工。（二）、建设工程材料费用调整补充协议约定，因钢材价格上涨，对被告家某某、民警培训中心及 ...

、梁、柱砼强度)和一层框架柱，虽经三门峡市工程建设质量监督站鉴定为不合格工程，但经河南省建筑工程质量检验测试中心站检验地下室板、梁、柱砼强度和三门峡市 河南省高级人民法院上述民事判决，向本院提起上诉称：交通中心所使用土地，已被土地管理部门于1995年9月30日依法收回，工学院的用地手续是合法有效的。在 ...

竣工时间应以建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位五大责任主体验收日期为准，故涉案工程竣工日期为2005年9月5日；工程质量保修期应 十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省高级人民法院。 审判长任一鸣 审判员陈赞 审判员马常有 二0一一年十二月十五日 书记员 ...

公司赔偿未履行保修义务造成的损失x元。但新源公司并未提供工程质量检测机构的鉴定结果。根据规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以质量不 。 案件受理费x元，由原告新郑市新源污水处理有限责任公司负担x元，被告河南省地矿建设工程（集团）有限公司负担4242元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起 ...

16日原告与被告中原公司订立的建设工程施工合同第29条规定，保修时间：土建工程保修一年，水电工程保修半年。《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定：“在正常 两被告对已付的工程款出具合格发票不能作为一项民事诉讼请求提出。按照《发票管理办法》的规定，被告没有按照规定给原告开具发票的行为，是违反发票管理法规 ...

双方同意共同委托甲级咨询单位对工程造价进行鉴定。2006年8月3日双方共同委托河南龙华工程咨询有限公司对乾坤花园1#、2#楼提供建设工程造价咨询服务。2006年9 予以认可。一、在《建设工程施工合同补充协议》中，双方约定，主体结顶验收合格后5日内，乾坤公司无息返还恒泰公司质量保证金100万元；竣工后经 ...

约定补偿的原则，双方也不能协商达成一致意见，故本鉴定按《河南省建设厅关于印发建设工程中途停工损失补偿办法的通知》的规定计算。（七）除四建公司提供 。2、2006年10月25日，新郑市旅游局向郑州市建设工程造价管理办公室交鉴定费用x元。3郑州市建设工程造价管理办公室于2006年8月16日出具郑建价办鉴字 ...