3、兴源市场服务公司的辩解没有事实与法律依据。第一、消防队给下的是整改通知书，没有说不允许开业；兴源市场服务公司是取得营业执照的单位，说明商场消防是 被告星源房地产公司对此均有异议。 2、松原市宁江公安分局消防科《责令限期改正通知书》，证明消防不合格导致合同无法履行。原告认为该证据能证明试营业，不应收 ...

原告开始进货准备经营。但由于第二被告赵某甲与第三被告星源房地产公司因商场消防通道问题发生争议，商场一直没有正式开业。2007年10月31日，第三被告星 被告星源房地产公司对此均有异议。 2、松原市宁江公安分局消防科《责令限期改正通知书》，证明消防不合格导致合同无法履行。原告认为该证据能证明试营业，不应 ...

3、兴源市场服务公司的辩解没有事实与法律依据。第一、消防队给下的是整改通知书，没有说不允许开业；兴源市场服务公司是取得营业执照的单位，说明商场消防是 被告星源房地产公司对此均有异议。 2、松原市宁江公安分局消防科《责令限期改正通知书》，证明消防不合格导致合同无法履行。原告认为该证据能证明试营业，不应收 ...

，原告开始进货准备经营。但由于第二被告赵海波与第三被告星源房地产公司因商场消防通道问题发生争议，商场一直没有正式开业。2007年10月31日，第三被告星源 星源房地产公司对此均有异议。 2、松原市宁江公安分局消防科《责令限期改正通知书》，证明消防不合格导致合同无法履行。原告认为该证据能证明试营业，不应 ...

，原告开始进货准备经营。但由于第二被告赵海波与第三被告星源房地产公司因商场消防通道问题发生争议，商场一直没有正式开业。2007年10月31日，第三被告星源 星源房地产公司对此均有异议。 2、松原市宁江公安分局消防科《责令限期改正通知书》，证明消防不合格导致合同无法履行。原告认为该证据能证明试营业，不应 ...

，原告开始进货准备经营。但由于第二被告赵海波与第三被告星源房地产公司因商场消防通道问题发生争议，商场一直没有正式开业。2007年10月31日，第三被告星源 星源房地产公司对此均有异议。 2、松原市宁江公安分局消防科《责令限期改正通知书》，证明消防不合格导致合同无法履行。原告认为该证据能证明试营业，不应 ...

限期整改并要求在验收合格前不得施工，但至今仍未经消防机构验收合格。关于工程竣工验收问题，沈阳市X乡建设委员会沈建发[2003]X号文件对新峰商业广场 沈阳新峰商业广场一楼租赁合同》、联办市场合同、责令限期改正通知书、复查意见书、建筑工程消防设计审核意见书、沈建发[2003]X号文件、商品房销售许可证及 ...

限期整改并要求在验收合格前不得施工，但至今仍未经消防机构验收合格。关于工程竣工验收问题，沈阳市X乡建设委员会沈建发[2003]X号文件对新峰商业广场 沈阳新峰商业广场一楼租赁合同》、联办市场合同、责令限期改正通知书、复查意见书、建筑工程消防设计审核意见书、沈建发[2003]X号文件、商品房销售许可证及 ...

签订的原《承包经营合同》及《补充协议》、长沙××家具有限公司与刘××签订的《关于承包经营计生委培训大楼意向书》、雨花区消防大队消防安全检查意见书、责令限期改正通知书、公安行政处罚决定书、××酒店的营业执照、刘××给长沙××家具有限公司及娄××的中止承包合同通知、长沙××家具有限公司与刘××达成的《 ...

组证据真实性无异议，但对其证明目的有异议，证明原告没有履行相关手续，是原告违约。 被告德润化工公司向法庭提交如下证据：第一组证据，①、事故隐患整改通知书。②、内乡县公安消防大队责令限期改正通知书。③、内乡县防雷中心通知。用于证明原告方以及施工单位不合法施工，被停工及原告违约 ...