（该商品房经验收合格），并签署房屋交接单；所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；出卖人不出示证明文件或出示 法院不予支持。被告主张因政府要求修路不可抗力造成房屋逾期交付，法院认为，政府要求修路不属于不可抗力的范畴，对此抗辩意见，法院不予支持。被告又抗辩称，双方约定的 ...

合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》“现被告无证据证明其向原告发出 上诉人履行合同缺乏必要形式。上诉人向被上诉人开据“商品房准住通知单”时，没有经过综合验收合格，还不具备合同中约定的商品房交付买受人使用的条件，上诉人对逾期 ...

(以下简称贯龙公司)、原审第三人中国建筑第四工程局(以下简称中建四局)预售商品房合同纠纷一案，不服贵州省高级人民法院(1998)黔高法民初字第X号民事判决，向 监督分站验收合格，同意交付使用，并于5月28日取得了工程质量评定证书。7月28日，贵阳经济技术开发区规划建设局认为，颁发质量评定证书条件不成熟 ...

有关规定，将经竣工验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人(被上诉人)使用。合同第九条出卖人逾期交房的违约责任：“(1)逾期不超过90日，自本 获得建设行政主管部门的认可，系单方行为，没有法律效力。被上诉人并出示沙坪坝区建设工程质量监督站2004年11月25日公示一份，文字内容为：“该工程已基本完工 ...

但被告自己陈某丙“后因发现房屋有质量问题，才向银行申请暂停办理按揭”。原告在立案时提供的一份该商品房买卖合同复印件中没有注明房屋交付时间，原告 日罗山建设局建设工程竣工验收备案办公室出具的竣工验收备案证书中注明该栋楼工程质量“合格”。2011年8月11日原告通过特快专递向被告送达的2011年7月23日 ...

方舟城小高层单元房租金确定指导价》一份； （5）、住宅质量保证书、住宅使用说明书、工程质量竣工验收记录； （6）、最高人民法院关于适用《中华人民共和国 手续费和代收按揭手续费。依合同约定被告应于2008年10月31日前将验收合格的商品房交付给原告使用，2009年9月26日原告在房屋验收清单上签字并与 ...

按累计应付款1%向出卖人支付违约金；出卖人在2007年3月31日前将验收合格的商品房交付买受人使用，并约定了出卖人逾期交房的违约责任。合同签订后 以前起诉本案原告而遭到原告报复，才不予办理按揭。 上述事实由原告举证的商品房买卖合同、工程质量监督报告、房屋装饰装修协议、退件通知，被告举证的2008年4月 ...

为2009年11月30日，违约条款同上。 被告应当按照合同约定的期限将验收合格的商品房交付某原告使用，被告却分别于2009年9月13日、2009年12月10 金融危机致使资金困难或有其他直接致使迟延交房的原因存在，故被告的辩解理由不能成立，本院不予采信。被告辩称原告要求的违约金数额过高应予减少的理由， ...

《关于方舟城小高层单元房租金确定指导价》一份； ⑺、工程竣工质量验收记录； ⑻、住宅质量保证书，住宅使用说明书； ⑼、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》 已交付房价款日万分之五的违约金。” 被告应当按照合同约定的期限将验收合格的商品房交付给原告使用，被告于2009年9月25日才向原告交房。因 ...

X号复式住宅楼经三门峡市建设工程质量检查站验收合格后，在三门峡市建设委员会备案。2007年4月30日，隆发公司与东方公司签订一份商品房买卖合同，约定，隆发公司 农信社贷款利率计算利息损失。本案在庭审期间，被告顺通公司和恒泰公司不认可本案涉及的太阳能管道为其公司生产，原告东方公司于庭审中法庭辩论之前变更 ...