付清；50%的工程款每周年按月利率0.15%计算一次利息等。合同签订后，原告垫资按照设计图纸完成了路面水泥施工，2004年2月25日竣工并通过验收合格。2004年4月 》第五十二条第（五）项、第五十八条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条的规定， ...

、施工图纸以内的部分采用固定价格，二、如本工程存在以下情况，可作包干价以外的调整：（1）、设计变更；（2）、甲方或监理现场签证；（3）、甲方指定优于 七条、第一百零九条、第二百七十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下： 一、被告漯河市 ...

沈阳市军事体育陆上运动学校教师，住（略）。 上诉人沈阳聚隆建筑安装工程有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服沈阳市于某区人民法院[2004]于某房初字第X号 委托原告协助施工，听从甲方（被告）现场人员的安排指挥，原告不参与设计，不负责因对地质不详及设计不到位而出现的问题，只负责完成建筑任务，结算方式 ...

清欠办主任。住址：沈阳市皇姑区X路X-X号。 原告沈阳市大东区建筑工程公司五公司以建设工程分包合同纠纷为由，于2002年7月29日向本院起诉被告沈阳思博建筑 为1，157万余元，被告作为承建单位，不可能压低与建设方的结算值，且将琉璃瓦及工程设计变更部分均予以结算，被告实际给付原告现金及材料计9，732 ...

（以下称宇丰公司）、开封市兆丰房地产开发有限公司（以下称兆丰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭于2009年5月8日公开开庭进行了 调整、同阶段付款、同期调整。其他调整因素为：增加工程工期、设计变更增加部分、工程量变化。顺发公司将其中的8#、9#楼交由原告楚某某施工。为此顺发公司 ...

丁，男，汉族，54岁。 原告河南省辉县市多利物资贸易有限公司诉被告郭某乙建设工程施工合同纠纷一案，于2003年8月27日向本院提起诉讼，本院受理后，依法组成 。被告以上述证据证明房屋结构设计变更是造成工程延期的原因之一，原告施工手续不齐，与丁玉金的纠纷及与东石河村民的矛盾使工程不能正常施工，说明原告未 ...

株洲市联宇电气有限公司位于株洲市河西高新技术二十六区的新建厂房钢结构工程，工程承包范围为按照设计图纸新建厂房钢结构工程包括钢梁，钢柱，所有钢墙及钢屋面系统 相关的证据予以佐证。 本院认为：本案系建设工程施工合同纠纷。（一）、关于本案中所涉及的合同效力问题以及当事人的履约情况。原、被告于2004年7月3 ...

，没有叫原告返工。 被告王某某辩称并反诉称：原告违约在先，没有按施工设计图纸和协议约定进行施工，工程未能按期完工，原告未在施工现场监督、管理致使该工程经机场 《中华人民共和国建筑法》第十三条、第二十六条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第十六条的规定 ...

委托闪波为代理人具体负责施工相关事宜。因投标清单中未包含中水处理站图纸中设计的GFVC防腐涂料施工，火电二公司于2007年11月8日出具施工技术方案申报表， 原审法院判决：依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条、第二十六条的 ...

支付：开工3日内预付工程款50,000元，以后按形象进度拨付；设计变更：以设计单位的变更通知书和双方签证为准；工程验收合格后，除保修金外一次结清，乡企学院不按时 合同法》第八条、第四十四条第一款、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第(三)款之规定，判决 ...