延误工期共计20天，依据双方约定，应予扣减。据此，原审法院依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民法通则 提交并已得到法院确认的第X组证据中，可以得出这样的结论：上诉人是因为属于不可抗力的低温阴雨天气因素影响，不得不停工，导致工期延误。这一点也是原审法院认定的 ...

验收合格后3045天付工程总价款的95%,余工程总价款的5%做质保金。不可抗力按通用条款执行。3#楼建筑面积3926平方米,4#楼X.89平方米。同日双方还签订了 ，证据不足不予支持。 原审依照《中华人民共和国民法通则》第四条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条，第一百一十七条，一百一十八条，第四 ...

办理，应当视为其对权利的放弃。第四，国某政策出台在双方签订合同之后，属于不可抗力，而且，我方积极办理证件，郑某怠于经营、未积极配合是经营利用许可证未办理成功 予以解除或终止。但遇有下列情况之一者，双方均可解除本合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）一方破产或解散的；（3）一方被责令关闭的 ...

.419亩土地，以每亩16.3万元的价格整宗出让给原告。协议约定，如遇到不可抗力因素导致协议无法执行，被告长兴路办事处保证在一个月内将征地款退还给原告，否则 民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。”、《中华人民共和国合同法》第八十八条：“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和 ...

实属违约，被告的违约行为给原告造成了极大的经济损失。根据《中华人民共和国合同法》第107条等法律规定，被告应赔偿原告的经济损失，具体损失明细如下： 责任公司也不构成违约。因为鞍山市人民政府收回鞍山人民商场土地使用权的行为属于不可抗力，因为不可抗力的原因导致被告不能与原告签订租赁合同，不能履行大业主协议 ...

异议，说明对工程质量合格，被上诉人是认可的。此次风力太大，是灾害天气，是不可抗力造成的，故被上诉人也应承担相应的责任，上诉人不应承担赔偿责任或承担部分责任。 不予支持。于某某作为定做人，其选用的钢筋存在选材不当，依据《中华人民共和国合同法》第二百五十六条：“定作人提供材料的，定做人应当按照约定提供材料 ...

特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、因国家重大政治、 已交付房款万分之一的违约金2780.8元（x×0.1‰×79）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高某民法院 ...

特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、因国家重大政治、 已交付房款万分之一的违约金2630.7元（x×0.1‰×79）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高某民法院 ...

特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、因国家重大政治、 已交付房款万分之一的违约金2891.4元（x×0.1‰×79）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高某民法院 ...

特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、因国家重大政治、 已交付房款万分之一的违约金2783.1元（x×0.1‰×79）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高某民法院 ...