、水利规划院承担本案诉讼费。 被告水环境办公室辩称：涉案工程采用的是水生物种植槽方案，与涉案专利名称不相同，构造也不相同，与涉案专利有显著区别，根本 收费收据、实用新型专利检索报告、项目立项调研报告、照片、北京晚报、建设工程设计合同、事业单位法人证书、中华人民共和国组织机构代码证、新闻网页、信件、收条 ...

同时，乙方有权停止施工且工期双倍相应延长。附则约定：本工程合同所述合同条款、协议条款、方案图纸、施工图纸及双方现场代表签署的文件、会议纪要等，作为本 含围墙墙基加高、室外排水等）净减少8368.52元。化粪池造价为900.22元。图纸设计中无避雷设施。办公楼屋面漏雨、地面开裂、厂房地坪起砂等项目的维修 ...

竣工实际面积指的是按图纸施工最后的建设面积，调增面积是指超出合同图纸面积另行设计增加的面积。因此按图纸施工的实际面积应按410元∕㎡计算，而另行 投标文件中没有三七灰土，而且该工程的岩土工程勘察报告中也明确该建筑物天然地基方案成立。因此造价咨询公司认为2005年12月18日变更中基底三七灰土取消已含在 ...

工程报价表。用以证明被告在施工过程中偷工减料的事实。 3、被告向原告提供的设计方案图。用以证明钢结构厂房的设计图是被告制作的事实。 4、证人申建奇 原告已支付左从夫工程款x元的事实。 10、原告与湘潭县响水金属加工厂的买卖合同。用以证明原告如未按期提货需支付该厂违约金5万元的事实。 11、原告向湘潭县 ...

及该大厅房屋顶部确实存在质量问题。因此本院对被告出具的金地庄园主营业厅结构整改方案、图纸、整改验收证明书及照片14张的证据予以确认。 本院根据上述认证查明， 中的项目说明。2005年12月31日前被告付清全款。如延误工期每日按合同造价的1%罚款。2005年11月10日，原告下属密云分公司开始施工，同年 ...

》。（9）长沙市规划局出具的《道路坐标上线专用图》。（10）长沙市勘测设计研究院放线回单附图。（11）长沙市规划局定位图。（12）长沙市规划局出具的《建设 X路改造方案及坐标迟迟不能确定，导致“城市生活家”的定位坐标亦不确定，无法按时放线定位，并最终使“城市生活家”建设工期延误10个月，因此，合同约定 ...

按照合同约定提供技术资料和相关部件，但我公司克服重重困难，自行购买了大量部件，最终设计制作了深茂公司需要的节水水龙头样品。2005年5月19日凌晨一点多，深茂 ；深茂公司支付格物创道公司设计费2万元，合同签订时，深茂公司支付6000元；格物创道公司提供的设计方案经深茂公司认可后，深茂公司支付6000元 ...

的人力、物力和财力，做出不可或缺的贡献。无论是产品及其模具的研发、解决方案的设计与审定、样品的生产与提供、投标书的分析与撰写（尤其是投标价格 与青松公司就北京市气象灾害预警信息系统政府采购项目，签订LED显示屏及相关设备采购合同，赛迪公司将北京市气象灾害预警信息系统政府采购项目中预警塔显示屏及社区屏 ...

赛迪公司）因与被上诉人北京超明光电子技术有限公司（以下简称超明公司）合作经营合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院(2008)海民初字第x号民事判决，向本院提起上诉 的人力、物力和财力，做出不可或缺的贡献。无论是产品及其模具的研发、解决方案的设计与审定、样品的生产与提供、投标书的分析与撰写（尤其是投标 ...

，适用法律错误。两台台车存在严重质量问题，台车结构、材料、重量根本不符合合同约定的设计条件和交货标准，构成根本性违约，且由于台车的质量问题，导致隧道拱墙 年11月28日，建安分公司还致函二处项目部，就台车加固改进问题提出了解决方案，上述情况均说明台车在使用过程中虽然发现存在部分质量瑕疵，但十一局五公司 ...